施工招标文件版版解读

施工招标文件版版解读合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）地址：联系电话：乙方：（全称）地址：联系电话：鉴于：甲方为施工项目的业主，拥有施工项目的所有权和决定权；乙方为具备相关资质和能力的施工单位，愿意承担施工项目的实施；双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，经协商一致，签订本合同，共同遵照执行。第一条合同项目及内容1.1项目名称：（全称）1.2项目地点：1.3项目规模：1.4项目内容：第二条合同价格2.1本合同的合同价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2乙方在合同签订后，按甲方要求的时间和数量提交履约保证金，金额为合同价的____%。2.3合同价款支付方式：（1）甲方在合同签订后____日内向乙方支付合同价的____%；（2）乙方完成施工项目后，经甲方验收合格，甲方应在验收合格后____日内支付合同价的剩余____%；（3）甲方支付合同价款时，应扣除乙方已缴纳的履约保证金。第三条合同工期3.1乙方应按合同约定的内容，自合同签订之日起，计算工期为____日。3.2乙方在合同约定的工期内完成施工项目，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担由此产生的一切责任和损失。3.3甲方应按合同约定的时间提供施工场地、施工条件等，如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担由此产生的一切责任和损失。第四条乙方义务4.1乙方应按照合同约定的内容、质量标准、施工工艺进行施工，保证施工安全，接受甲方及有关部门的监督和检查。4.2乙方应按合同约定的时间提交施工进度报告，及时更新施工进度，保证施工顺利进行。4.3乙方应按合同约定的时间提交施工预算、决算，保证合同价款的准确性。4.4乙方应承担施工过程中的所有税费、保险等费用。第五条甲方义务5.1甲方应按合同约定的时间向乙方支付合同价款，保证乙方施工资金的及时到位。5.2甲方应按合同约定的时间提供施工场地、施工条件等，保证乙方正常施工。5.3甲方应对乙方施工过程中的质量、安全等问题进行监督和检查，提出整改要求，确保施工质量。5.4甲方应在合同约定的时间内对乙方完成的施工项目进行验收，验收合格后支付合同价款的剩余部分。第六条违约责任6.1乙方未按合同约定完成施工项目的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。6.2甲方未按合同约定支付合同价款的，乙方有权解除合同，并要求甲方承担违约责任。6.3双方未按合同约定履行义务的，均应承担相应的违约责任。第七条争议解决7.1本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格且合同价款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.施工项目详细说明2.乙方资质证明文件3.履约保证金缴纳证明4.施工进度报告5.施工预算、决算报告6.施工场地、施工条件等相关资料7.验收合格证明二、违约行为及认定：1.乙方未按合同约定完成施工项目，认定违约。2.甲方未按合同约定支付合同价款，认定违约。3.双方未按合同约定履行义务，认定违约。三、法律名词及解释：1.施工项目：指双方约定的施工对象，包括工程内容、规模等。2.履约保证金：乙方为保证履行合同义务，向甲方缴纳的保证金。3.合同价款：双方约定的乙方完成施工项目后应得的支付金额。4.工期：乙方完成施工项目所需的时间。5.违约：合同双方未按约定履行合同义务的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.乙方施工进度滞后：解决办法：甲方督促乙方加大施工力度，必要时可协商延长工期。2.甲方支付价款不及时：解决办法：甲方应及时支付合同价款，如有延迟，应支付逾期付款违约金。3.施工质量问题：解决办法：甲方有权要求乙方进行整改，必要时可要求乙方重新施工。4.合同争议：解决办法：双方应友好协商解决，协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为施工项目的业主，需要乙方承担施工项目实施。2.乙方具备相关资质和能力，愿意承担施工项目实施。3.双方均具备签订合同的资格，自愿签订合同共同遵照执行。4.需要对施工项目进行明确约定，包括项目名称、地点、规模、内容等。5.需要明确合同价格、支付方式、工期等关键条款。6.需要