版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
总包分包合同范本合同编号:_______甲方(总包方):_______乙方(分包方):_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方将_______项目(以下简称“项目”)的部分工程分包给乙方施工,经充分协商,达成如下协议:一、工程概况1.1项目名称:_______1.2项目地点:_______1.3项目规模:_______1.4工程内容:乙方负责完成甲方指定的分包工程,具体工程内容和范围详见附件一。二、合同金额2.1本合同的总价为人民币_______元(大写:_______________________元整),币种为人民币。2.2乙方在合同签订后_______日内向甲方支付合同总价款的_______%作为履约保证金,履约保证金在乙方按约定完成工程并经验收合格后无息退还。三、工程质量3.1乙方应按照甲方的要求和国家相关法律法规、规范、标准进行施工,确保分包工程的质量和安全。3.2工程验收合格标准:分包工程应达到甲方指定的质量标准,具体标准详见附件二。3.3乙方应承担因施工原因导致的质量问题所产生的维修、返工等费用。四、工程进度4.1乙方应按照甲方提供的施工组织设计和施工进度要求进行施工,确保工程按时完成。4.2乙方若因自身原因导致工程进度延误,应按照甲方要求支付违约金。五、合同的履行和变更5.1乙方应严格按照本合同的约定履行合同义务,不得擅自变更合同内容。5.2甲方如需变更合同内容,应与乙方协商一致,并签订书面变更协议。六、合同的解除和终止6.1在合同履行过程中,若乙方严重违约,甲方有权解除合同。6.2合同履行完成后,本合同自动终止。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至合同履行完成止。甲方(总包方):_______乙方(分包方):_______签订日期:_______年_______月_______日附件一:分包工程内容和范围附件二:工程质量标准附件三:施工组织设计附件四:工程进度计划附件五:违约金计算方式第二篇范文:第三方主体+甲方权益主导甲方(总包方):_______乙方(分包方):_______丙方(第三方主体):_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙丙三方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方将_______项目(以下简称“项目”)的部分工程分包给乙方施工,同时丙方作为第三方主体提供相关服务和支持,经充分协商,达成如下协议:一、第三方主体概述1.1丙方作为独立的第三方主体,负责提供技术支持、管理协调及质量监督等服务,以确保分包工程的顺利进行和工程质量的保障。1.2丙方应具备相应的资质和能力,能够独立承担民事责任。二、甲方的权益保障2.1乙方应严格按照甲方的要求和国家相关法律法规、规范、标准进行施工,确保分包工程的质量和安全。2.2甲方有权对乙方施工过程进行监督检查,乙方应积极配合并提供必要的信息和资料。2.3甲方有权根据合同约定和工程实际情况,对乙方的施工计划和进度进行调整。2.4甲方在合同履行过程中,如有权获得的其他权益,乙方应予以保障和尊重。三、乙方的义务和限制3.1乙方应按合同约定履行施工义务,确保工程质量、安全及进度满足甲方要求。3.2乙方不得以任何理由推迟工程进度,如因乙方原因导致工程延误,应承担相应的违约责任。3.3乙方应严格按照甲方和丙方的要求,接受管理和监督,确保工程质量和进度。3.4乙方应遵守国家法律法规,不得有任何违法行为,否则造成的一切后果由乙方自行承担。四、第三方的责任和义务4.1丙方应按照甲方的要求,提供专业技术支持和咨询服务,确保分包工程的顺利进行。4.2丙方应对分包工程的质量和安全进行监督,发现问题应及时通知甲方和乙方,并提出整改措施。4.3丙方应协助甲方对乙方进行考核和评价,确保乙方的施工质量和进度满足甲方要求。4.4丙方应对分包工程的相关资料进行保管,不得泄露甲乙双方的商业秘密。五、违约责任5.1乙方违反合同约定,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金计算方式详见附件五。5.2丙方未按约定履行义务,甲方有权要求丙方承担相应的违约责任。六、合同的解除和终止6.1在合同履行过程中,若乙方严重违约,甲方有权解除合同。6.2合同履行完成后,本合同自动终止。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式三份,甲乙丙三方各执一份。8.2本合同自三方签字(或盖章)之日起生效,有效期至合同履行完成止。甲方(总包方):_______乙方(分包方):_______丙方(第三方主体):_______签订日期:_______年_______月_______日附件一:分包工程内容和范围附件二:工程质量标准附件三:施工组织设计附件四:工程进度计划附件五:违约金计算方式第三方介入的意义和目的:第三方主体的介入,旨在为甲方和乙方提供专业化的技术支持和管理协调,确保分包工程的质量和进度得到有效保障。丙方作为独立的主体,能够客观公正地监督工程过程,发现问题并及时解决,提高工程管理的效率和效果。通过第三方的参与,有助于降低甲方和乙方的风险,确保项目的顺利进行。甲方为主导的目的和意义:甲方作为总包方,承担着项目整体的责任和风险。通过本合同的约定,甲方明确了乙方的施工要求、质量标准和进度要求,同时通过第三方的介入,甲方能够更好地对工程进行管理和监督,确保项目的顺利推进。此外,甲方在合同中增加了自身的权利条款,保障了甲方的权益,降低了甲方在项目中的风险。通过本合同的约定,甲方能够更好地控制项目的质量和进度,实现项目目标的高效完成。第三篇范文:第三方主体+乙方权益主导甲方(总包方):_______乙方(分包方):_______丙方(第三方主体):_______鉴于甲方为某项目的业主,乙方具备相关资质和能力,愿意承担该项目的部分工程,同时丙方作为独立的第三方主体,愿意为该项目提供专业化的技术支持和咨询服务,甲乙丙三方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,达成如下协议:一、第三方主体概述1.1丙方作为独立的第三方主体,负责提供技术支持、管理协调及质量监督等服务,以确保分包工程的顺利进行和工程质量的保障。1.2丙方应具备相应的资质和能力,能够独立承担民事责任。二、乙方的权益保障2.1甲方应按照合同约定履行支付义务,确保乙方在合同约定的付款节点获得相应的工程款项。2.2甲方应确保第三方主体丙方按照合同约定提供专业化的技术支持和咨询服务,保障乙方的施工质量和进度。2.3甲方不得无故干涉乙方的施工管理,不得迟延支付工程款项,不得降低合同约定的付款比例。2.4甲方在合同履行过程中,如有权获得的其他权益,乙方应予以保障和尊重。三、甲方的义务和限制3.1甲方应按合同约定履行支付义务,确保乙方的合法权益得到保障。3.2甲方不得以任何理由推迟工程进度,如因甲方原因导致工程延误,应承担相应的违约责任。3.3甲方应按照合同约定和国家相关法律法规、规范、标准进行施工,确保分包工程的质量和安全。3.4甲方应遵守国家法律法规,不得有任何违法行为,否则造成的一切后果由甲方自行承担。四、第三方的责任和义务4.1丙方应按照甲方的要求,提供专业技术支持和咨询服务,确保分包工程的顺利进行。4.2丙方应对分包工程的质量和安全进行监督,发现问题应及时通知甲方和乙方,并提出整改措施。4.3丙方应协助甲方对乙方进行考核和评价,确保乙方的施工质量和进度满足甲方要求。4.4丙方应对分包工程的相关资料进行保管,不得泄露甲乙双方的商业秘密。五、违约责任5.1甲方违反合同约定,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金计算方式详见附件五。5.2丙方未按约定履行义务,乙方有权要求丙方承担相应的违约责任。六、合同的解除和终止6.1在合同履行过程中,若甲方严重违约,乙方有权解除合同。6.2合同履行完成后,本合同自动终止。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式三份,甲乙丙三方各执一份。8.2本合同自三方签字(或盖章)之日起生效,有效期至合同履行完成止。甲方(总包方):_______乙方(分包方):_______丙方(第三方主体):_______签订日期:_______年_______月_______日附件一:分包工程内容和范围附件二:工程质量标准附件三:施工组织设计附件四:工程进度计划附件五:违约金计算方式乙方为主导的目的和意义:乙方作为分包方,承担着实际施工的责任和风险。通过本合同的约定,乙方明确了甲方的支付义务、质量要求和支持条件,同时通过第三方的介入,乙方能够更好地获得技术支持和质量监督,确保施工的顺利进行。此外,乙方在合同中增加了自身的权利条款,保障了乙方的合法权益,降低了乙方在项目中的风险。通过本合同的约定,乙方能够更好地控制项目的质量和进度,实现项目目标的高效
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 第三章 医疗卫生体系课件
- 小学三年级语文-《朗读技巧之停顿》
- 第二章 处方调剂课件
- 浙教版2021-2022学年度七年级数学上册模拟测试卷 (783)【含简略答案】
- 公路工程管理制度
- 校团委办公室管理制度
- Maltotriose-Standard-生命科学试剂-MCE
- 浙教版2021-2022学年度七年级数学上册模拟测试卷 (684)【含简略答案】
- 教师脱岗研修课程设计
- 浙教版2021-2022学年度七年级数学上册模拟测试卷 (634)【含简略答案】
- 《新闻采访与写作》电子课件 第四章 第四章 新闻采写的成果-新闻报道
- 湘少版四年级上册Unit3单元整体教学说课
- 《麻雀》(省一等奖)课件
- 初中英语-Unit 6 An old man tried to move the mountains.Section A 3a教学设计学情分析教材分析课后反思
- 文学理论第七章文学接受
- 白蚁常识课件
- 大卫科波菲尔简介
- 国家开放大学《财务报表分析》章节测试参考答案
- 临床护理实践指南(2011版)
- 奥维地图手机APP用户手册
- XX站排水沟技术交底
评论
0/150
提交评论