承接油罐改造合同模板

承接油罐改造合同模板第一篇范文：合同编号：[合同编号]承接油罐改造合同甲方（以下简称“委托方”）：乙方（以下简称“承包方”）：鉴于委托方拥有油罐一座（以下简称“油罐”），拟对其进行改造，以满足其业务发展需求；鉴于承包方具备油罐改造的资质和技术能力，愿意承担上述油罐改造工程；双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议：一、改造内容1.1承包方应根据委托方的要求，对油罐进行改造，包括（但不限于）以下内容：（1）对油罐进行清洗、检修和必要的维修；（2）对油罐内部进行防腐、涂层处理；（3）根据委托方的要求，对油罐进行扩容或缩小；（4）对油罐的进出口、通风口、测量设备等进行改造或更换；（5）提供改造过程中的安全防护措施，确保施工安全。1.2承包方应按照委托方提供的技术要求和施工图纸进行施工，并确保改造后的油罐符合国家相关法律法规、行业标准和规范。二、改造时间2.1承包方应在本合同签订后[工期开始日期]开始进行油罐改造工程，并在[工期结束日期]之前完成改造工程。2.2如因不可抗力等因素导致工期延误，承包方应及时通知委托方，并采取措施减少工期延误。三、改造费用3.1承包方应按照委托方提供的预算和报价单，承担油罐改造工程的费用。3.2改造工程完成后，委托方应按照合同约定的付款方式及时支付改造费用。四、质量和保修4.1承包方应对改造后的油罐质量负责，确保油罐在正常使用条件下满足委托方的业务需求。4.2改造工程完成后，承包方应提供一年的质保期，质保期内如有质量问题，承包方应负责免费维修或更换。5.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。六、违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至改造工程完成之日止。甲方（委托方）：乙方（承包方）：签订日期：____年____月____日1.油罐改造技术要求和施工图纸2.改造工程预算和报价单3.质量保修书第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导承接油罐改造合同甲方（以下简称“委托方”）：乙方（以下简称“承包方”）：丙方（以下简称“第三方主体”）：鉴于委托方拥有油罐一座（以下简称“油罐”），拟对其进行改造，以满足其业务发展需求；鉴于承包方具备油罐改造的资质和技术能力，愿意承担上述油罐改造工程；为确保改造工程的顺利进行，维护甲方的合法权益，委托方同意引入第三方主体作为担保和监督方，以确保工程质量和进度；经甲乙双方友好协商，达成如下协议：一、改造内容与要求1.1承包方应根据委托方的要求，对油罐进行改造，包括（但不限于）以下内容：（1）对油罐进行清洗、检修和必要的维修；（2）对油罐内部进行防腐、涂层处理；（3）根据委托方的要求，对油罐进行扩容或缩小；（4）对油罐的进出口、通风口、测量设备等进行改造或更换；（5）提供改造过程中的安全防护措施，确保施工安全。1.2承包方应按照委托方提供的技术要求和施工图纸进行施工，并确保改造后的油罐符合国家相关法律法规、行业标准和规范。二、第三方主体的责权利2.1第三方主体作为担保和监督方，应负责对承包方的施工过程进行监督，确保工程质量和进度。2.2第三方主体应负责对承包方的资质和施工能力进行审核，确保承包方具备实施改造工程的能力。2.3第三方主体应对承包方的违约行为进行判定和处理，维护甲方的合法权益。2.4第三方主体应提供必要的法律和技术支持，协助甲方处理合同履行过程中的争议。三、改造时间与进度3.1承包方应在本合同签订后[工期开始日期]开始进行油罐改造工程，并在[工期结束日期]之前完成改造工程。3.2第三方主体应监督承包方按照约定的工期完成工程，确保工程进度不受影响。四、改造费用与支付4.1承包方应按照委托方提供的预算和报价单，承担油罐改造工程的费用。4.2改造工程完成后，委托方应按照合同约定的付款方式及时支付改造费用。五、质量保证与保修5.1承包方应对改造后的油罐质量负责，确保油罐在正常使用条件下满足委托方的业务需求。5.2改造工程完成后，承包方应提供一年的质保期，质保期内如有质量问题，承包方应负责免费维修或更换。六、违约责任与限制6.1承包方如违反本合同的约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金。6.2第三方主体应对承包方的违约行为进行判定和处理，维护甲方的合法权益。6.3乙方不得将其权利和义务转让给第三方，不得在任何情况下损害甲方的利益。七、甲方权利与利益7.1甲方有权对承包方的施工过程进行监督和检查，确保工程质量和进度。7.2甲方有权根据合同约定，要求承包方承担违约责任。7.3甲方有权在合同履行过程中，要求第三方主体提供必要的法律和技术支持。八、争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方主体保留一份副本。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至改造工程完成之日止。甲方（委托方）：乙方（承包方）：丙方（第三方主体）：签订日期：____年____月____日1.油罐改造技术要求和施工图纸2.改造工程预算和报价单3.质量保修书第三方主体介入的意义和目的在于，通过引入独立的第三方主体，对承包方的施工过程进行监督和担保，确保工程质量和进度，同时为甲方提供法律和技术支持，维护甲方的合法权益。在这种模式下，甲方作为主导方，拥有更多的权利和利益保障，可以更有效地控制工程质量和进度，确保项目的顺利实施。同时，第三方主体的介入也有利于规范承包方的行为，避免违约行为的发生第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导承接数据中心建设合同甲方（以下简称“委托方”）：乙方（以下简称“承包方”）：丙方（以下简称“第三方主体”）：鉴于委托方计划建设数据中心，以满足其信息化建设需求；鉴于承包方具备数据中心建设的资质和技术能力，愿意承担上述数据中心建设工程；为确保建设工程的顺利进行，维护乙方的合法权益，乙方向委托方引入第三方主体作为担保和监督方，以确保工程质量和进度；经甲乙双方友好协商，达成如下协议：一、建设内容与要求1.1承包方应根据委托方的要求，进行数据中心的建设，包括（但不限于）以下内容：（1）完成数据中心的土建工程；（2）安装数据中心的基础设施，如供电、制冷、网络等；（3）部署数据中心的硬件设备，如服务器、存储设备等；（4）配置数据中心的软件系统，如操作系统、数据库等；（5）提供建设过程中的安全防护措施，确保施工安全。1.2承包方应按照委托方提供的技术要求和施工图纸进行施工，并确保建设后的数据中心符合国家相关法律法规、行业标准和规范。二、第三方主体的责权利2.1第三方主体作为担保和监督方，应负责对承包方的施工过程进行监督，确保工程质量和进度。2.2第三方主体应负责对承包方的资质和施工能力进行审核，确保承包方具备实施建设工程的能力。2.3第三方主体应对承包方的违约行为进行判定和处理，维护乙方的合法权益。2.4第三方主体应提供必要的法律和技术支持，协助乙方处理合同履行过程中的争议。三、建设时间与进度3.1承包方应在本合同签订后[工期开始日期]开始进行数据中心建设工程，并在[工期结束日期]之前完成建设工程。3.2第三方主体应监督承包方按照约定的工期完成工程，确保工程进度不受影响。四、建设费用与支付4.1承包方应按照委托方提供的预算和报价单，承担数据中心建设工程的费用。4.2建设工程完成后，委托方应按照合同约定的付款方式及时支付建设费用。五、质量保证与保修5.1承包方应对建设后的数据中心质量负责，确保数据中心在正常使用条件下满足委托方的业务需求。5.2建设工程完成后，承包方应提供一年的质保期，质保期内如有质量问题，承包方应负责免费维修或更换。六、违约责任与限制6.1承包方如违反本合同的约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金。6.2第三方主体应对承包方的违约行为进行判定和处理，维护乙方的合法权益。6.3甲方不得将其权利和义务转让给第三方，不得在任何情况下损害乙方的利益。七、乙方权利与利益7.1乙方有权对承包方的施工过程进行监督和检查，确保工程质量和进度。7.2乙方有权根据合同约定，要求承包方承担违约责任。7.3乙方有权在合同履行过程中，要求第三方主体提供必要的法律和技术支持。八、争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方主体保留一份副本。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至建设工程完成之日止。甲方（委托方）：乙方（承包方）：丙方（第三方主体）：签订日期：____年____月____日1.数据中心建设技术要求和施工图纸2.建设工程预算和报价单3.质量保修书乙方为主导的目的