第一部分建设工程施工合同协议(2024版)

第一部分建设工程施工合同协议(2024版)合同编号：__________第一部分：建设工程施工合同协议（2024版）一、合同主体信息甲方全称：__________甲方地址：__________甲方联系人：__________联系电话：__________电子邮箱：__________乙方全称：__________乙方地址：__________乙方联系人：__________联系电话：__________电子邮箱：__________二、合同项目概况2.1项目名称：__________2.2项目地点：__________2.3项目规模：__________2.4项目工期：__________2.5项目预算：__________三、合同主要内容3.1乙方向甲方提供的工程范围：（此处详细列举乙方应完成的工程范围，如土建、安装、装修等）3.2乙方向甲方承诺的工程质量标准：（此处详细列举乙方应达到的工程质量标准，如合格、优良等）3.3乙方向甲方承诺的工程进度：（此处详细列举乙方应按照的工程进度要求）3.4甲方应提供的施工条件：（此处详细列举甲方应提供的施工条件，如场地、材料、设备等）3.5甲方应支付的工程款项：（此处详细列举甲方应支付的工程款项，如合同总价、进度款等）3.6甲方应承担的其他责任：（此处详细列举甲方应承担的其他责任，如协调关系、办理手续等）四、合同履行及验收4.1乙方按照本合同约定的工程范围、质量标准、进度要求完成施工。4.2甲方按照本合同约定的施工条件、款项支付及其他责任履行合同。4.3工程验收：（此处详细列举工程验收的标准、程序、时间等）五、合同争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。5.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。六、合同的生效、变更和解除6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。6.2合同的变更和解除应经双方协商一致，并签订书面协议。6.3合同失效后，乙方应按照甲方的要求撤出施工场地，并承担相应责任。七、其他约定7.1双方应遵守国家相关法律法规，不得违法经营。7.2双方应尊重社会公德，遵守合同约定，履行合同义务。7.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.甲方营业执照复印件

2.乙方营业执照复印件

3.工程项目批准文件

4.设计文件和施工图纸

5.工程量清单

6.材料和设备的技术规格和数量

7.工程质量标准和验收标准

8.工程进度计划

9.付款方式和付款时间表

10.双方签署的变更协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的工程范围、质量标准、进度要求完成施工，视为违约。

2.甲方未按照约定的施工条件、款项支付及其他责任履行合同，视为违约。

3.工程验收不合格，乙方未按照约定的质量标准完成施工，视为违约。

4.甲方未按时支付工程款项，视为违约。

5.双方未按照约定协商解决争议，一方有权向法院提起诉讼。三、法律名词及解释：1.合同甲方：指承担合同权利和义务的一方。

2.合同乙方：指承担合同义务并向甲方提供服务或商品的一方。

3.工程范围：指乙方按照合同约定应完成的施工内容。

4.工程质量标准：指乙方完成工程应达到的质量要求。

5.工程进度：指乙方按照合同约定的时间节点完成工程的要求。

6.违约：指合同一方未履行合同约定的义务。

7.工程验收：指对已完成的建设工程进行质量、安全、功能等方面的检查，以确定是否符合合同约定的要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：

解决办法：双方协商调整工程进度计划，并根据实际情况商定延误期间的赔偿事宜。

2.工程质量问题：

解决办法：及时停工整改，重新验收，直至满足合同约定的质量标准。

3.付款纠纷：

解决办法：双方依据合同约定的付款方式和时间表进行支付，如有争议，可通过协商解决或依法向法院提起诉讼。

4.合同变更：

解决办法：双方签订书面变更协议，明确变更内容、范围、时间、费用等。

5.争议解决：

解决办法：通过友好协商解决，协商不成时，任何一方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程项目的施工合同签订。