2024版重庆建设工程施工合同范本

2024版重庆建设工程施工合同范本合同编号：__________合同双方：全称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________全称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方为建设工程的需求方，乙方为建设工程的承建方，双方为了明确双方的权利和义务，保证工程的顺利进行，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程预算：____________________1.6工程工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。二、乙方的义务2.1乙方应按照甲方的要求，完成工程的设计、施工、验收等相关工作。2.2乙方应保证工程的质量符合国家相关法律法规和行业标准。2.3乙方应按照合同约定的工期完成工程。2.4乙方应承担工程期间的安全责任，确保工程安全无事故。2.5乙方应按照甲方的要求，提供与工程相关的资料、文件等。三、甲方的义务3.1甲方应按照合同约定的时间和金额支付乙方的工程款项。3.2甲方应提供工程所需的场地、水源、电源等基础设施。3.3甲方应协助乙方办理工程所需的各类手续。3.4甲方应按照乙方的要求，提供与工程相关的资料、文件等。四、工程款项4.1乙方的工程款项为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。4.2甲方支付乙方工程款项的期限和方式如下：（1）自合同签订之日起__日内，支付乙方工程款项的__%；（2）工程验收合格后__日内，支付乙方工程款项的__%；（3）工程交付使用后__日内，支付乙方工程款项的__%。4.3甲方支付乙方工程款项的方式为：____。五、工程验收5.1工程验收标准为国家相关法律法规和行业标准。5.2工程验收合格后，甲方应向乙方支付合同约定的工程款项。5.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担由此产生的费用。六、违约责任6.1乙方未按照合同约定的工期完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的__%。6.2甲方未按照合同约定的时间和金额支付乙方工程款项的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的__%。6.3一方违反合同约定，导致合同无法履行，应承担相应的违约责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。8.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.工程设计文件2.工程预算书3.工程施工图纸4.工程验收标准5.工程款项支付凭证6.工程进度报告7.工程安全事故应急预案8.工程保险证明文件9.乙方资质证明文件10.其他与工程相关的资料和文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定的工期完成工程的，属于违约行为。2.甲方未按照合同约定的时间和金额支付乙方工程款项的，属于违约行为。3.工程验收不合格的，属于违约行为。4.乙方未按照甲方的要求提供相关资料和文件的，属于违约行为。5.甲方未提供工程所需的基础设施的，属于违约行为。6.甲方未协助乙方办理工程所需的各类手续的，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的需求方，负责提供工程所需的场地、水源、电源等基础设施，并按照约定的时间和金额支付乙方工程款项。2.乙方：指合同中的承建方，负责完成工程的设计、施工、验收等相关工作，并保证工程的质量符合相关法律法规和行业标准。3.工程款项：指乙方完成工程后，甲方按照合同约定的时间和金额支付给乙方的费用。4.工程工期：指乙方完成工程的时间范围，自合同签订之日起至合同约定的竣工日期止。5.工程验收：指甲方对乙方完成的工程进行检验，以确认工程质量是否符合合同约定的标准。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：如乙方未按照约定的工期完成工程，甲方可以与乙方协商延长工期，并根据实际情况考虑索赔。2.工程质量问题：如工程验收不合格，甲方可以要求乙方进行整改，直至达到合同约定的质量标准。3.工程款项支付纠纷：如甲方未按照约定的时间和金额支付乙方工程款项，乙方可以与甲方协商解决，必要时可以依法申请仲裁或提起诉讼。4.合同履行过程中出现争议：双方可以通过友好协商解决，协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程建设，包括住宅、商业、