建筑装饰工程施工合同

建筑装饰工程施工合同合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：第一条工程内容1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程预算：__________第二条施工方的义务2.1施工方应按照双方约定的标准和质量要求完成施工任务。2.2施工方应按照约定的工期完成施工。2.3施工方在施工过程中应遵守国家的法律法规，严格按照安全操作规程进行施工，确保施工安全。2.4施工方应保证施工材料和施工设备的质量，不得使用假冒伪劣材料和设备。2.5施工方应承担由于自身原因造成的工程质量问题的一切责任。第三条业主的义务3.1业主应按照约定的时间和要求向施工方支付工程款。3.2业主应提供施工所需的水、电、通讯等基础设施。3.3业主应协助施工方办理有关施工手续。3.4业主应按约定提供施工场地，确保施工顺利进行。第四条工程价款及支付方式4.1工程价款为：__________元（大写：__________元整）。4.2支付方式为：__________4.3支付时间为：__________第五条工期5.1开工日期：__________5.2竣工日期：__________5.3工期延误：如非施工方原因导致工期延误，应按约定承担相应的违约责任。第六条质量保证6.1施工方应对工程质量承担责任，工程质量保证期为：__________。6.2在保证期内，如出现工程质量问题，施工方应负责及时修复，并承担相应费用。第七条违约责任7.1施工方如未按约定完成施工任务，应承担违约责任。7.2业主如未按约定支付工程款，应承担违约责任。7.3如双方约定以外的因素导致工程无法按期完成，双方应协商解决。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1双方应遵守国家的法律法规，本合同未尽事宜，按国家有关规定执行。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.3本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案3.材料合格证明4.施工设备清单5.工程预算明细6.工程进度计划7.质量保证承诺书8.安全施工措施9.相关法律法规文件二、违约行为及认定：1.施工方未按约定标准完成施工任务的，属于违约行为。2.施工方未按约定工期完成施工的，属于违约行为。3.施工方使用假冒伪劣材料和设备的，属于违约行为。4.业主未按约定时间支付工程款的，属于违约行为。5.业主未提供施工所需基础设施的，属于违约行为。6.双方未按约定履行合同导致工程无法按期完成的，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.建筑装饰工程：指对建筑物内部空间及外部进行装饰装修的活动。2.工期：指合同约定的施工开始至竣工的时间段。3.工程款：指业主按照合同约定支付给施工方的施工费用。4.质量保证期：指施工方对工程质量承担责任的期限。5.违约责任：指合同当事人不履行合同义务应当承担的法律责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到施工方延期完成工程的问题，业主有权按约定要求施工方支付违约金或扣除相应的工程款。2.遇到施工方施工质量问题，业主有权要求施工方返工或赔偿损失。3.遇到业主未支付工程款的问题，施工方有权暂停施工，并有权依法追讨工程款。4.遇到不可抗力因素导致工程无法按期完成的情况，双方应协商调整工期。5.遇到合同争议，双方应通过友好协商解决，协商不成时，可以向人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑装饰工程施工项目。2.适用于新建、改建、扩建的建筑装饰工程。3