2024栏杆施工合同模板

2024栏杆施工合同模板合同编号：__________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方为栏杆施工项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的栏杆施工单位，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行栏杆施工项目的事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于栏杆的设计、制作、安装、调试及验收等。二、合同价格2.1本合同栏杆施工项目的总价款为人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。2.2甲方应按照双方约定的付款方式及时向乙方支付合同价款。三、施工期限3.1乙方应按照双方约定的施工计划完成施工。3.2施工期限自双方签订合同之日起算，至工程验收合格之日止。四、质量标准4.1乙方应按照甲方提供的技术要求和标准进行施工，确保工程质量。4.2工程验收合格的标准为：符合国家及行业相关规范、标准要求，满足甲方使用需求。五、违约责任5.1乙方未按照约定时间完成施工的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的________%每日。5.2甲方未按照约定时间支付合同价款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项的________%每日。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。七、其他约定7.1双方应遵守国家法律法规，共同维护国家利益和社会公共利益。7.2双方在合同履行过程中如需变更或解除合同，应签订书面协议，经双方确认后生效。7.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.甲方单位有效营业执照副本复印件2.乙方单位有效营业执照副本复印件3.甲方单位法定代表人身份证明复印件4.乙方单位法定代表人身份证明复印件5.双方签订的工程设计图纸和技术要求6.双方签订的施工计划和进度安排7.工程验收标准和流程8.双方签订的付款方式和时间表9.双方签订的违约金计算方式说明10.合同履行过程中产生的其他相关文件和资料二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成施工，视为违约。2.甲方未按照约定时间支付合同价款，视为违约。3.乙方施工质量不符合约定标准，视为违约。4.甲方提供的设计图纸和技术要求不准确或不完整，导致乙方无法按期完成施工，甲方视为违约。5.双方未按照约定履行合同义务，导致工程进度延误或质量问题，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中指定的栏杆施工项目的业主。2.乙方：指具备相应资质和能力的栏杆施工单位。3.合同价款：指双方约定的乙方完成栏杆施工项目应获得的报酬。4.施工期限：指双方约定的乙方完成施工的时间限制。5.工程验收：指甲方对乙方完成的施工项目进行检验、评估和确认的过程。6.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：双方应加强沟通，及时解决施工中遇到的问题，确保工程按时完成。必要时，可协商调整施工计划和进度安排。2.施工质量问题：乙方应按照约定标准进行施工，确保工程质量。如出现质量问题，乙方应立即整改，直至符合验收标准。3.付款问题：甲方应按照约定时间支付合同价款。如甲方逾期支付，乙方有权催告并要求支付违约金。4.设计图纸和技术要求不准确或不完整：甲方应提供准确、完整的设计图纸和技术要求。如因甲方原因导致乙方无法按期完成施工，甲方应承担相应责任。5.合同履行过程中产生争议：双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。五、所有应用场景：1.适用于甲方为栏杆施工项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的栏杆施工单位的情况。2.适用于栏杆施工项目的规模、内容和工程地点已明确的情况。3.适用于甲方和乙方希望通过签