2024版简易建设工程施工合同

2024版简易建设工程施工合同合同编号：__________名称：____________________地址：____________________法定代表人：______________联系电话：_______________名称：____________________地址：____________________法定代表人：______________联系电话：_______________鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位，双方为了明确双方的权利、义务和责任，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，就乙方承建甲方建设工程项目有关事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程质量标准：____________________第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_________元。2.2乙方报价应包含工程的所有材料、人工、设备、机械使用等费用，并按照合同约定的时间、质量标准完成工程。第三条合同工期3.1合同约定的工期为______个月，自双方签订合同之日起计算。3.2乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应支付甲方因此产生的违约金，违约金计算方式为：每延期一天，乙方应支付合同总价款的万分之五作为违约金。第四条质量保证4.1乙方应按照约定的质量标准完成工程，并保证工程质量符合相关法律法规及行业标准。4.2工程验收不合格的，乙方应负责无偿修复、返工，直至工程验收合格。第五条付款方式5.1甲方按照工程进度分阶段支付工程款，具体支付比例和时间双方协商确定。5.2乙方开具合法、有效的发票，甲方按照约定时间支付工程款。第六条违约责任6.1乙方未按照约定时间完成工程的，应承担违约责任，具体违约金计算方式见本合同第三条。6.2甲方未按照约定时间支付工程款的，应承担违约责任，具体违约金计算方式双方协商确定。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1乙方应遵守国家的法律法规，严格按照施工方案、安全操作规程进行施工，确保施工安全。8.2乙方应做好施工现场的环保工作，严格按照环保法规进行施工，确保工程环保达标。8.3乙方应保证工程资料的完整、真实、准确，并按照甲方要求提交相关资料。第九条合同的生效、变更和解除9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方完成合同约定的所有工作后失效。9.2合同生效后，除非依法或者双方协商一致，任何一方不得擅自变更或者解除合同。第十条合同附件本合同附件包括：10.1工程图纸10.2施工方案10.3工程量清单10.4合同总价款明细表甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________甲方代表（签字）：________乙方代表（签字）：________签订日期：______年______月______日一、附件列表：1.工程图纸2.施工方案3.工程量清单4.合同总价款明细表5.资质证明文件6.安全生产许可证7.施工人员名单8.材料供应商名单9.设备租赁合同10.保险单据二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成工程的，属于违约行为。2.甲方未按照约定时间支付工程款的，属于违约行为。3.乙方工程质量不符合约定的，属于违约行为。4.乙方未按照施工方案、安全操作规程进行施工，导致安全事故的，属于违约行为。5.乙方未按照环保法规进行施工，导致工程环保不达标的，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主或者委托人。2.乙方：指合同中的施工单位或者承包商。3.合同总价：指双方约定的工程完成后的总费用。4.工期：指双方约定的工程完成所需的时间。5.违约金：指一方违约时，按照约定向另一方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应与甲方沟通，制定合理的施工计划，并采取措施加快施工进度。2.工程质量问题：乙方应立即进行整改，直至满足约定的质量标准。3.付款纠纷：双方应按照合同约定的付款方式和时间履行，如发生纠纷，可协商解决或依法解决。4.安全事故：乙方应立即报告甲方，并采取措施防止事故扩大，配合调查处理。5.环保问题：乙方应遵守环保法规，如发生环保问题，应立即整改，并承担相应责任。五、所有应用场景：1.适用于各类建