搅拌工程承包施工合同书(2024版)

搅拌工程承包施工合同书(2024版)合同编号：__________搅拌工程承包施工合同书（2024版）甲方（发包方）：乙方（承包方）：鉴于甲方为搅拌工程的业主，具备搅拌工程的开发、建设、管理权限，并拟将搅拌工程的建设项目对外发包；乙方具备搅拌工程施工的资质、能力，并愿意承担搅拌工程施工任务。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________搅拌工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________第二条合同范围与内容2.1乙方承担本合同第一条所述搅拌工程的施工任务，包括但不限于：（1）搅拌工程的土建施工；（2）搅拌工程的设备安装；（3）搅拌工程的调试及验收；（4）搅拌工程的保修及售后服务。2.2乙方应按照本合同约定的工期、质量、安全等要求完成施工任务。第三条合同价格3.1本合同的合同价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2合同价格包含：（1）施工图纸及施工方案中所示的所有工程内容的人工费、材料费、设备费、工具费、施工机具使用费、临时设施费、保险费、税费等；（2）合同履行过程中产生的其他费用。3.3合同价格采用固定价格方式，不因物价上涨、政策调整等原因而变动。第四条工期4.1合同工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。4.2乙方应按照约定的工期完成施工任务，如因乙方原因导致工程延期，乙方应按照合同约定承担违约责任。第五条质量标准5.1乙方应按照国家标准、行业标准和地方标准以及甲方提供的施工图纸、施工方案等要求进行施工，确保工程质量。5.2工程质量应达到设计文件和施工标准要求，如出现质量问题，乙方应负责返修、加固，并承担由此产生的费用。第六条安全施工6.1乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方提供的安全生产要求进行施工，确保施工过程中的安全生产。6.2乙方应建立健全安全生产责任制，加强对职工的安全教育，严格按照安全操作规程施工。6.3如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求采取有效措施，防止事故扩大。第七条合同的变更、解除与终止7.1合同履行过程中，如一方提出变更、解除或终止合同，需提前通知对方，并经双方协商一致。7.2合同变更、解除或终止后，乙方应按照甲方的要求完成剩余施工任务，并承担相应费用。第八条违约责任8.1乙方未按照约定工期完成施工任务的，应按照合同约定向甲方支付违约金。8.2乙方未按照约定质量标准完成工程的，应负责返修、加固，并承担由此产生的费用。8.3乙方违反安全生产规定的，甲方有权要求乙方停工整改，并按照合同约定向甲方支付违约金。8.4甲方未按照约定支付合同价款的，乙方有权拒绝继续施工，并按照合同约定向甲方支付违约金。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格且乙方完成合同约定的售后服务之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.施工图纸

2.施工方案

3.安全生产要求

4.设计文件

5.施工资质证明

6.安全生产资质证明

7.施工人员名单

8.施工材料检验报告

9.设备检验报告

10.保险单据

11.税费缴纳证明

12.工程进度计划

13.工程质量验收标准

14.安全生产管理制度

15.合同履行过程中的其他相关文件。二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成施工任务的，属于违约行为。

2.乙方未按照约定质量标准完成工程的，属于违约行为。

3.乙方违反安全生产规定的，属于违约行为。

4.甲方未按照约定支付合同价款的，属于违约行为。

5.甲方未按照约定提供施工条件或所需文件的，属于违约行为。

6.双方未按照约定履行合同义务的，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.发包方：指搅拌工程的业主，具备搅拌工程的开发、建设、管理权限的一方。

2.承包方：指具备搅拌工程施工的资质、能力，并愿意承担搅拌工程施工任务的一方。

3.合同工期：指合同约定的完成施工任务的时间。

4.合同价格：指双方约定的完成施工任务的价款。

5.违约金：指一方违约时，按照合同约定向另一方支付的赔偿金。

6.安全生产：指在施工过程中，采取措施保障施工人员生命财产安全、防止事故发生的工作。

7.保修：指承包方在工程验收合格后，对工程质量问题承担修复、更换等责任的一段时间。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到施工图纸或方案不明确的问题，应及时与甲方沟通，由甲方提供明确的设计文件。

2.遇到施工进度延误的问题，应与甲方协商，必要时调整施工计划。

3.遇到施工质量问题，应及时整改，并承担相应费用。

4.遇到安全生产问题，应立即停工整改，并报告甲方。

5.遇到合同价款支付问题，应及时与甲方沟通，确保合同价款的支付。

6.遇到合同履行过程中的其他问题，应及时与甲方沟通，协商解决。五、所有应用场景：1.适用于搅拌工程的建设项目对外发包。

2.适用于具备搅拌工程施工资质、能力的承包方承担施工任务。

3.适用于双方在搅拌工程