商业幕墙合同范本

商业幕墙合同范本第一篇范文：合同编号：[待填写]合同名称：商业幕墙施工合同甲方（业主）：[待填写]乙方（施工方）：[待填写]鉴于甲方为商业建筑的业主，拥有该建筑物的所有权和使用权，并需对建筑物进行改造升级，其中包括安装幕墙系统；乙方为具有专业资质和经验的幕墙施工企业，愿意承担该商业建筑幕墙系统的施工任务；双方经充分协商，达成以下合同条款：一、工程内容1.1乙方根据甲方提供的幕墙设计方案和施工图纸，负责商业建筑物幕墙系统的施工安装工作。1.2幕墙系统包括：框架、玻璃、密封材料、五金配件等，具体材料和品牌详见附件一。1.3施工范围：商业建筑物的外墙表面，具体面积和位置详见附件二。二、合同价格2.1双方确认，本合同的总价为[待填写]元人民币（大写：[待填写]元整），详见附件三。2.2甲方支付乙方预付款[待填写]%，即[待填写]元人民币（大写：[待填写]元整），作为乙方施工前的准备费用。2.3乙方按照施工进度完成相应工程后，甲方按进度支付相应款项。2.4合同总价不包含税金，如有涉及税金，按照国家相关法律法规规定另行计算。三、施工期限3.1乙方应按照双方约定的施工计划进行施工，确保工程在[待填写]个月内完成。3.2乙方如因自身原因导致施工进度延误，应承担相应的违约责任。四、质量标准4.1乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和甲方提供的施工图纸进行施工，确保工程质量。4.2工程验收合格后，乙方应承担一定期限的质保责任，具体期限详见附件四。五、违约责任5.1乙方如未按照约定完成施工任务，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金计算方式为：未完成工程总价款的[待填写]%。5.2甲方如未按照约定支付款项，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金计算方式为：未支付款项的[待填写]%。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程验收合格之日止。甲方（业主）：[待填写]乙方（施工方）：[待填写]签订日期：[待填写]附件一：幕墙材料及品牌列表附件二：施工范围及面积位置图附件三：合同总价明细表附件四：质保责任及期限第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同名称：商业幕墙施工及维护合同甲方（业主）：[待填写]乙方（施工方）：[待填写]丙方（第三方维护方）：[待填写]鉴于甲方为商业建筑的业主，拥有该建筑物的所有权和使用权，并需对建筑物进行改造升级，其中包括安装幕墙系统；乙方为具有专业资质和经验的幕墙施工企业，愿意承担该商业建筑幕墙系统的施工任务；丙方为专业的幕墙维护企业，愿意承担该商业建筑幕墙系统的后期维护工作；甲方希望确保施工质量和后期维护得到充分保障，乙方和丙方愿意为此提供服务；双方经充分协商，达成以下合同条款：一、工程内容1.1乙方根据甲方提供的幕墙设计方案和施工图纸，负责商业建筑物幕墙系统的施工安装工作。1.2丙方负责商业建筑物幕墙系统施工安装后的维护工作，包括定期检查、维修、更换损坏部件等。二、合同价格2.1双方确认，本合同的总价为[待填写]元人民币（大写：[待填写]元整），详见附件三。2.2甲方支付乙方预付款[待填写]%，即[待填写]元人民币（大写：[待填写]元整），作为乙方施工前的准备费用。2.3乙方按照施工进度完成相应工程后，甲方按进度支付相应款项。2.4丙方维护费用按年度计算，每年为[待填写]元人民币（大写：[待填写]元整），详见附件四。三、施工期限3.1乙方应按照双方约定的施工计划进行施工，确保工程在[待填写]个月内完成。3.2乙方如因自身原因导致施工进度延误，应承担相应的违约责任。四、质量标准4.1乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和甲方提供的施工图纸进行施工，确保工程质量。4.2丙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和甲方提供的维护标准进行维护，确保幕墙系统正常运行。五、甲方权益保障5.1乙方如未按照约定完成施工任务，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金计算方式为：未完成工程总价款的[待填写]%。5.2丙方如未按照约定完成维护任务，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金计算方式为：未完成维护任务的[待填写]%。5.3甲方对乙方和丙方的施工和维护质量有异议时，有权要求乙方和丙方在[待填写]个工作日内进行整改。5.4甲方有权对乙方和丙方的施工和维护过程进行监督和检查，乙方和丙方应予以配合。六、违约责任及限制条款6.1乙方如未按照约定完成施工任务，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金计算方式为：未完成工程总价款的[待填写]%。6.2丙方如未按照约定完成维护任务，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金计算方式为：未完成维护任务的[待填写]%。6.3乙方和丙方在合同履行过程中，如发生违法行为或导致甲方损失，应承担相应的法律责任和赔偿责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、第三方介入的意义和目的8.1丙方的介入旨在确保幕墙系统的长期稳定运行，通过专业的维护团队和技术支持，提供全面的维护服务。8.2丙方作为独立的第三方，能够提供客观的评估和及时的修复，减少甲方在维护方面的顾虑和负担。八、甲方为主导的目的和意义8.1甲方作为业主，主导合同的制定和执行，确保施工和维护质量满足自身的需求和标准。8.2甲方通过设定严格的违约责任和权益保障条款，确保乙方和丙方的施工和维护质量，保护自身的利益。九、其他约定9.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。9.2本合同自三方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程验收合格之日止。甲方（业主）：[待填写]乙方（施工方）：第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同名称：商业数据中心冷却系统安装及维护合同甲方（业主）：[待填写]乙方（施工方）：[待填写]丙方（第三方维护方）：[待填写]鉴于甲方为商业数据中心的业主，拥有该数据中心的所有权和使用权，并需对数据中心进行改造升级，其中包括安装冷却系统；乙方为具有专业资质和经验的冷却系统施工企业，愿意承担该商业数据中心冷却系统的施工任务；丙方为专业的冷却系统维护企业，愿意承担该商业数据中心冷却系统的后期维护工作；甲方希望确保冷却系统的施工质量和后期维护得到充分保障，乙方和丙方愿意为此提供服务；双方经充分协商，达成以下合同条款：一、工程内容1.1乙方根据甲方提供的冷却系统设计方案和施工图纸，负责商业数据中心冷却系统的施工安装工作。1.2丙方负责商业数据中心冷却系统施工安装后的维护工作，包括定期检查、维修、更换损坏部件等。二、合同价格2.1双方确认，本合同的总价为[待填写]元人民币（大写：[待填写]元整），详见附件三。2.2甲方支付乙方预付款[待填写]%，即[待填写]元人民币（大写：[待填写]元整），作为乙方施工前的准备费用。2.3乙方按照施工进度完成相应工程后，甲方按进度支付相应款项。2.4丙方维护费用按年度计算，每年为[待填写]元人民币（大写：[待填写]元整），详见附件四。三、施工期限3.1乙方应按照双方约定的施工计划进行施工，确保工程在[待填写]个月内完成。3.2乙方如因自身原因导致施工进度延误，应承担相应的违约责任。四、质量标准4.1乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和甲方提供的施工图纸进行施工，确保工程质量。4.2丙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和甲方提供的维护标准进行维护，确保冷却系统正常运行。五、乙方权益保障5.1乙方如未按照约定完成施工任务，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金计算方式为：未完成工程总价款的[待填写]%。5.2丙方如未按照约定完成维护任务，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金计算方式为：未完成维护任务的[待填写]%。5.3甲方对乙方和丙方的施工和维护质量有异议时，有权要求乙方和丙方在[待填写]个工作日内进行整改。5.4甲方有权对乙方和丙方的施工和维护过程进行监督和检查，乙方和丙方应予以配合。六、违约责任及限制条款6.1乙方如未按照约定完成施工任务，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金计算方式为：未完成工程总价款的[待填写]%。6.2丙方如未按照约定完成维护任务，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金计算方式为：未完成维护任务的[待填写]%。6.3乙方和丙方在合同履行过程中，如发生违法行为或导致甲方损失，应承担相应的法律责任和赔偿责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、第三方介入的意义和目的8.1丙方的介入旨在确保冷却系统的长期稳定运行，通过专业的维护团队和技术支持，提供全面的维护服务。8.2丙方作为独立的第三方，能够提供客观的评估和及时的修复，减少甲方在维护方面的顾虑和负担。九、乙方为主导的目