2024墙纸工程施工合同范本

编号：__________2024墙纸工程施工合同范本甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024墙纸工程施工合同范本合同目录第一章：合同主体及定义1.1甲方（业主）1.2乙方（施工方）1.3合同的含义第二章：工程概况2.1工程地点2.2工程面积2.3工程内容第三章：工程报价3.1工程总价3.2报价明细3.3价格调整条款第四章：施工期限4.1施工开始时间4.2施工结束时间4.3工期延误责任第五章：施工质量5.1施工标准5.2质量保证5.3质量验收第六章：材料供应6.1材料种类6.2材料质量6.3材料供应时间第七章：施工人员与管理7.1施工人员资质7.2施工人员管理7.3安全管理第八章：付款与结算8.1付款方式8.2付款进度8.3结算方式第九章：违约责任9.1甲方违约9.2乙方违约9.3违约赔偿第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁10.3诉讼第十一章：合同的变更与解除11.1合同变更条件11.2合同解除条件11.3变更与解除的程序第十二章：合同的生效、终止与解除12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除条件第十三章：其他约定13.1双方的其他权利和义务13.2合同的保管13.3信息的保密第十四章：附件14.1施工图纸14.2材料合格证14.3其他相关文件合同编号：2024墙纸工程施工合同范本第一章：合同主体及定义1.1甲方（业主）：[甲方名称]1.2乙方（施工方）：[乙方名称]1.3合同的含义：本合同是甲方委托乙方进行墙纸工程施工的协议。第二章：工程概况2.1工程地点：[工程具体地址]2.2工程面积：[工程总面积]2.3工程内容：墙纸的选材、设计、施工、交付使用等。第三章：工程报价3.1工程总价：[工程总价]元3.2报价明细：[报价明细表]3.3价格调整条款：[价格调整的条件和方式]第四章：施工期限4.1施工开始时间：[开始施工日期]4.2施工结束时间：[结束施工日期]4.3工期延误责任：[工期延误的责任规定]第五章：施工质量5.1施工标准：[施工标准和要求]5.2质量保证：[质量保证措施和期限]5.3质量验收：[质量验收标准和程序]第六章：材料供应6.1材料种类：[墙纸材料种类]6.2材料质量：[材料质量标准]6.3材料供应时间：[材料供应的时间表]第七章：施工人员与管理7.1施工人员资质：[施工人员资质要求]7.2施工人员管理：[施工人员管理措施]7.3安全管理：[施工现场安全管理措施]第八章：付款与结算8.1付款方式：[付款方式说明]8.2付款进度：[付款进度表]8.3结算方式：[结算方式说明]第九章：违约责任9.1甲方违约：[甲方违约责任规定]9.2乙方违约：[乙方违约责任规定]9.3违约赔偿：[违约赔偿标准]第十章：争议解决10.1争议解决方式：[争议解决方式，如协商、调解等]10.2仲裁：[仲裁机构名称]10.3诉讼：[管辖法院]第十一章：合同的变更与解除11.1合同变更条件：[变更条件]11.2合同解除条件：[解除条件]11.3变更与解除的程序：[变更解除程序]第十二章：合同的生效、终止与解除12.1合同生效条件：[生效条件]12.2合同终止条件：[终止条件]12.3合同解除条件：[解除条件]第十三章：其他约定13.1双方的其他权利和义务：[其他权利和义务]13.2合同的保管：[合同保管方及方式]13.3信息的保密：[保密信息范围和期限]附件：[相关施工图纸、材料合格证、其他相关文件]第八章：付款与结算8.1付款方式：甲方支付乙方工程款项，支付方式为分期支付，具体分期及付款时间按照双方约定的付款进度表执行。8.2付款进度：甲方根据乙方完成工程的实际情况，按照约定的付款进度表进行付款。8.3结算方式：工程完成后，甲方根据实际完成的工程量和约定的单价进行结算。第九章：违约责任9.1甲方违约：如甲方未按约定时间支付工程款项，需支付滞纳金，并承担因此给乙方造成的损失。9.2乙方违约：如乙方未按约定时间完成工程，需支付违约金，并承担因此给甲方造成的损失。9.3违约赔偿：具体违约赔偿金额按照双方约定的违约金比例进行计算。第十章：争议解决10.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议，如协商不成，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向合同约定的法院提起诉讼。10.2仲裁：双方同意将争议提交[仲裁机构名称]进行仲裁。10.3诉讼：如双方同意通过诉讼解决争议，甲方应向[管辖法院]提起诉讼。第十一章：合同的变更与解除11.1合同变更条件：合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。11.2合同解除条件：如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方均可要求解除合同。11.3变更与解除的程序：合同变更或解除需经双方协商一致，并签订书面协议。第十二章：合同的生效、终止与解除12.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件：工程完成后，双方履行完毕合同约定的义务，合同自然终止。12.3合同解除条件：如双方协商一致，可提前解除合同。第十三章：其他约定13.1双方的其他权利和义务：双方应遵守国家相关法律法规，履行合同约定的义务，尊重对方合法权益。13.2合同的保管：双方均应妥善保管合同及相关文件，未经对方同意，不得泄露给第三方。13.3信息的保密：双方应对合同履行过程中涉及的商业秘密和个人信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。第十四章：附件14.1施工图纸：见附件[施工图纸编号]14.2材料合格证：见附件[材料合格证编号]14.3其他相关文件：见附件[其他文件编号]【合同签字盖章区域】甲方（签字）：____________日期：____年__月__日乙方（签字）：____________日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明1、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方指定材料：甲方有权要求乙方使用甲方指定的墙纸材料。如甲方要求乙方使用指定材料，甲方应向乙方提供材料合格证及相关技术参数。乙方应按照甲方的要求使用指定材料，并保证工程质量。1.2甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督。甲方应委派专业人员对施工过程进行全程监督，确保工程质量符合甲方的要求。1.3甲方变更权：甲方有权在合同履行过程中对工程进行变更。如甲方要求变更工程，甲方应向乙方提出书面变更通知。乙方应按照甲方的要求进行变更，并保证工程质量。2、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方施工质量：乙方应按照合同约定的施工标准进行施工，保证工程质量符合合同要求。如乙方施工质量不符合合同约定，乙方应承担违约责任。2.2乙方工期保证：乙方应按照合同约定的工期完成工程施工。如乙方未按照约定工期完成工程，乙方应支付违约金，并承担因此给甲方造成的损失。2.3乙方材料采购：乙方负责采购施工所需的墙纸材料。乙方应确保材料质量符合合同要求，并承担因材料质量问题导致的一切责任。3、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1第三方中介职责：第三方中介负责协调甲方和乙方之间的关系，协助双方履行合同约定的义务。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中的争议和问题。3.2第三方中介费用：第三方中介的报酬由甲方和乙方共同承担。双方应在合同中约定第三方中介的费用及支付方式。3.3第三方中介的约束力：第三方中介的意见和建议对甲方和乙方具有约束力。甲方和乙方应按照第三方中介的指示履行合同约定的义务。3.4第三方中介的变更和解除：甲方和乙方均有权在合同履行过程中变更或解除第三方中介。如双方同意变更或解除第三方中介，应签订书面协议，并通知第三方中介。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工图纸编号：[编号]2.材料合格证编号：[编号]3.其他相关文件编号：[编号]二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定时间支付工程款项提供的设计图纸或要求不符合国家或行业标准未按约定提供施工条件或场地上出现特殊情况导致乙方无法正常施工2.乙方违约行为：未按约定时间完成工程使用不符合约定或不合格的材料施工质量不符合约定的技术标准或规范3.违约行为的认定：违约行为的具体认定标准按照合同约定的条款执行违约行为的认定应由双方协商一致，或由第三方中介根据合同约定进行认定三、法律名词及解释：1.墙纸工程施工：指墙纸的粘贴、接缝处理、修整等施工活动2.违约金：指当一方未履行合同约定的义务时，应向对方支付的金钱赔偿3.不可抗力：指无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等4.仲裁：指争议双方同意将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式5.诉讼：指争议双方通过法院提起诉讼，请求法院对争议进行审理和判决的一种争议解决方式四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：原因：设计变更、材料延迟到货、施工条件不充分等解决办法：协商调整工期、支付违约金、采取加班加点等措施2.施工质量问题：原因：施工技术不达标、材料不合格、监督不到位等解决办法：及时整改、重新施工、质量鉴定、支付违约金等3.支付纠纷：原因：甲方延迟支付、乙方提前要求支付等解决办法：按照合同约定的付款进度表执行、支付滞纳金、协商解决等4.设计变更：原因：甲方要求变更设计、工程实际情况与设计不符等解决办法：签订变更协议、调