2024版建设工程施工合同发布抓紧收藏

2024版建设工程施工合同发布抓紧收藏!合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程总投资：__________第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价格包括：__________2.3合同价格支付方式：__________第三条合同工期3.1开工日期：__________3.2竣工日期：__________3.3工期延误：__________第四条质量标准4.1工程质量应符合：__________4.2质量验收：__________4.3质量保修：__________第五条承包方的义务5.1承包方应按照合同约定的内容、质量、进度要求完成工程。5.2承包方应按照合同约定的价格支付工程款。5.3承包方应承担因自身原因造成的工程质量、安全事故的责任。第六条委托方的义务6.1委托方应按照合同约定的时间、金额支付工程款。6.2委托方应提供施工所需的水、电、通信等基础设施。6.3委托方应承担因委托方原因造成的工程质量、安全事故的责任。第七条违约责任7.1承包方未按照合同约定的内容、质量、进度要求完成工程的，应承担违约责任。7.2委托方未按照合同约定的时间、金额支付工程款的，应承担违约责任。7.3双方未履行合同约定的义务，导致工程质量、安全事故的，应承担相应的责任。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1合同的修改、补充必须采用书面形式，经双方签字盖章后生效。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：

1.工程设计图纸和技术规范

2.工程量清单

3.施工组织设计

4.工程验收标准

5.材料和设备的技术参数和合格证明

6.付款凭证和工程进度报告

7.安全事故应急预案

8.环境保护和安全生产的相关文件二、违约行为及认定：

1.承包方未按照合同约定的内容、质量、进度要求完成工程的，属于违约行为。

2.委托方未按照合同约定的时间、金额支付工程款的，属于违约行为。

3.双方未履行合同约定的义务，导致工程质量、安全事故的，属于违约行为。

4.违约行为的认定应依据合同条款和相关法律法规进行。三、法律名词及解释：

1.委托方：指具有工程发包资格的一方。

2.承包方：指具有工程承包资格的一方。

3.工程质量：指工程符合设计文件、技术规范和验收标准的程度。

4.工期：指合同约定的工程开始施工到工程竣工的时间。

5.违约行为：指未履行合同约定的义务的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：

解决办法：按照合同约定进行工期延误的赔偿或调整工程进度计划。

2.工程质量问题：

解决办法：及时整改，重新检验，直至符合合同约定的质量标准。

3.付款纠纷：

解决办法：依据合同约定的付款条款和相关证据进行协商解决。

4.安全事故：

解决办法：立即启动安全事故应急预案，依法承担相应责任。五、所有应用场景：

1.新建住宅小区的建设工程

2.商业综合体的建设施工

3.公共设施的建设项目

4.工业厂房的建