砂石材料垫资合同范本

砂石材料垫资合同范本第1篇砂石材料垫资合同范本第1篇购买方(甲方)：

供货方(乙方)

经甲、乙双方共同协商，依据《^v^合同法》、《^v^建筑法》以及有关法律，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，结合该工程的实际情况签订本合同，望共同遵照执行。

二、品名及数量：建筑工程中砂、碎石m3左右。

三、结算单价：中砂及碎石价格由甲方按照台安建筑中楼盘其中三家的综合价格裁定。

四、质量：由检测中心检测合格，产地不限，质量不合格乙方将货物拉回，换质量合格产品。

五、付款方式：工程全部完工后结算，双方约定此合同工程款用金帝华都商品房立体砍块抵顶，房价按售楼处销售价格计算，结算时按面积多退少补。

六、乙方房屋自行出售，其销售价格必须与甲方统一，如因乙方销售价格比楼盘价格低给甲方销售造成影响和损失乙方负责赔偿。甲方有权收回房源。

七、乙方售出的房屋。甲方将按照本公司要求配合乙方客户办理房屋交接及入住。

八、乙方客户如有办理按揭贷款的，甲方将协助乙方客户办理，办理贷款的相关手续及费用乙方客户负责，甲方不承担法律责任。等银行放款时，甲方将贷款付给乙方。

九、供货时间：按照甲方工程的实际情况。甲方要求供货提前五天通知乙方。供货期间乙方对甲方裁定的基础价格不同意的或不按期及时供货，视为违约，自行退场，先期供货费用转为违约金，甲方不负责退还。签订日乙方付合同约定金伍万圆整，若违约此款不退。

十、以上条款双方认真执行，如有未尽事宜，双方协商解决。如乙方不能履行由担保方负责。期间如发生争议，可诉讼至法院。

十一、此合同一式两份，一份两页，双方各执一份，签字后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

砂石材料垫资合同范本第2篇甲方：__________（以下简称甲方）

乙方：__________（以下简称乙方）

为保证甲方更方便、快捷地从乙方采购苗木，本着精诚合作、互惠互利的原则，双方特订立本合作意向书，具体合作内容如下：

一、甲方向乙方采购苗木。甲方与乙方按实际采购苗木数量，按实结算。

二、苗木采购清单。（附件_____附后）

三、交货地点及方式：乙方负责将苗木保质保量准时送达甲方装车地点并送装上车。

四、付款方式：甲方在苗木验收装车后即与乙方结算支付苗木款。

五、苗木质量：乙方保证所供苗木达到甲方的质量要求，不符合要求的苗木，甲方立即退货并不予支付任何款项。

六、争议解决方式

合作过程中若发生争议，双方应友好协商解决，协商不成，可向本合同签订地人民法院提起诉讼解决。

七、本合同壹式贰份，双方各执壹份具有同等法律效力，未尽事宜另行签订合同或补充合同。

甲方：__________

乙方：__________

代表人：__________

代表人：__________

签订时间：_________年____月____日

砂石材料垫资合同范本第3篇【实务咨询】我公司中标承建了某市城市环路项目的一个标段，项目建设过程中，我司垫付了大量的款项，现工程已经竣工验收合格，但按照工程量核算，我公司的中标价格明显低于该工程的成本价，现我公司亏损巨大。请问对此问题我们该怎么办？

【评估】虽然法律明确规定不得低于成本价竞标，但在目前的建筑工程市场上，恶意竞争、无序竞争导致很多施工单位为了中标而不断降低投标价格甚至低于成本价投标。实际中标后想以签证、索赔等方式增加工程款，但随着发包人工程管理的加强，施工单位在低价中标后增加工程款的意愿很难实现，如果保证工程质量没有问题，巨亏似乎成了必然。

【支招】对于应当招投标的工程项目，若经招标投标订立的建设工程施工合同约定的工程价款低于成本价的，该类合同可以被认定为无效或者说关于工程价款的条款可以被认定为无效。若合同或条款被认定无效的，承包人可以主张参照合同约定的价款进行结算。由于贵公司施工的项目经验收合格，所以，建议贵公司可以主张合同无效或工程价款条款无效，并参照有关内容向发包人主张结算。

砂石材料垫资合同范本第4篇甲方：

乙方：

一、需方与供方在平等自愿的基础上，就下列产品双方达成一致，订立以下条款以资共同遵守。

二、合同材料型号、数量、单价、总价详见清单。质量要求、技术标准：根据签订合同时该产品应符合国家有关标准。产品实行三包（包修、包换、包退）

三、交货时间、地点、方式：本合同签订之日起15日内，在乙方指定地点进行交货。

四、运输方式及费用负担：由甲方采取合适的方式将货物运输到乙方指定地点，费用甲方负担。

五、结算方式：甲方收到乙方货款确认无误后，再按乙方所需型号、数量备货。发货日期以收到乙方货款之日算起。

六、甲方账号：5880304012040005555

公司名称：佛山市禅城区佛安电器厂

开户行：禅城农信石头分社

七、产品的保修及其售后服务：保修期一年，保修期间由甲方无偿提供修理，保修期满后甲方应乙方的要求提供修理服务。

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

砂石材料垫资合同范本第5篇【实务咨询】我公司承包施工了一物流园的仓库，工程结束后，尚留存150万元左右的质量保证金未付，近期约定的支付质保金的两年期限届满了，我公司要求发包人支付质保金，但发包人说我公司施工的工程屋面漏水，通知我公司维修，我公司没来，所以请其他施工单位维修花费100余万元，现只愿意支付剩余部分的质保金。请问我公司该怎么办？

【评估】在工程竣工交付后，发包人不但以各种理由拖延结算，而且会找各种问题减少工程款的支付。同时，发包人也往往会以各种理由尽量少付或者不付留存的质保金，很多时候让承包人难以应对。

【支招】在合同约定及法律规定的工程质保期内，承包人应当履行相应的保修义务，但发包人在出现需要进行工程维修的情形时，应当及时通知承包人。基于此，虽然发包人说通知贵公司来维修了，但贵公司实际并没有接到有关通知，发包人也没有证明贵公司已经收到保修通知了。所以，不管之前是否存在需要保修的工程，贵公司仍然可以主张发包人全额支付留存的质保金。返回搜狐，查看更多

砂石材料垫资合同范本第6篇购买方：

供货方：

根据《合同法》的有关条款，经双方友好协商，由唐雨龙为邛崃市冉义富强建材经营部提供以下材料：

一、品种：1、碎石：(规格(1-3)。2、机制砂。

二、供应量：月供应机制砂不少于2万方，碎石不少于方。年供应金额不少于100万元。

三、供应地点：质量验收标准：国家现行标准及合同约定的标准。

四、价格标准，双方协商，以市场价格为标准上下浮动。

五、结算方式：购买方先预付总金额100万元的30%，即先付30万元。预付款在今后货款中扣除。合同执行后，按购货方实际收到方料，每月30日结账，支付上月垫资款。若有变化双方协商解决

本合同一式二份，双方各执一份，如有未尽事宜，双方协商。

购货方：供货方：

年月日：

砂石材料垫资合同范本第7篇供货方(甲方)：

购货方(乙方)：

为保证双方的权利和义务，经甲乙双方共同协商达成以下协议：

一、甲方向乙方供应砂石料，甲方保证乙方所需要的石料，含泥量不能超过国家标准。

二、计量方式：供应数量由乙方施工现场验收签字确认，按实际方量计算。

三、价格及结算方式：甲方供应的砂石料每立方73元，包含运费。

四、付款方式：甲方供应给乙方一半砂石料，乙方支付甲方石料款80%，剩余金额等乙方工程完工全部付清。

五、为保证乙方进度，甲方必须保证随时把砂石料供应给乙方。否则影响供货给乙方，甲方负责承担一切费用。

六、在运输过程中发生的一切安全事故由甲方自行承担。

七、本合同一式二份。甲乙双方各执一份，合同签订之日起生效。

甲方(签字)：

乙方(签字)：

砂石材料垫资合同范本第8篇编号：______________________

甲方：______________________

乙方(借款人)：______________

身份证号：__________________

鉴于乙方拟向银行支行(以下简称为“贷款银行”)申请个人汽车消费贷款，由于客观原因，乙方客户需提前提车，乙方申请提前垫资，经甲、乙双方自愿协商，达成以下协议。

一、垫资事项

甲方同意为乙方此次融资资金需求提供垫资，金额为人民币(大写)__________________元整(小写：__________________RMB)甲、乙双方一致同意将此笔垫资转入以下指定账户：

户名：__________________;

账号：__________________;

乙方同意将贷款银行审批通过发放给乙方个人汽车消费款发放至以下指定账户，作为乙方应向甲方偿还的垫资款项，并出具划款授权委托书：

户名：__________________;

账号：__________________;

垫资期间为自甲方将此笔垫资款转入本协议第条指定账户之日起至贷款银行将乙方贷款款项划入本协议第条指定账户之日止，最长不超过天。否则，经甲方同意，可适当延期，每延期一天，甲方有权利按垫资金额的‰(千分之)向乙方收取延迟金，延迟金必须在甲方同意延期时缴纳完毕。

二、乙方贷款事项

乙方委托甲方向贷款银行申请人民币(大写)____________元整(小写：__________________RMB)的个人汽车贷款(贷款金额以贷款银行出具的《同意贷款通知书》为准)。

乙方所能申请的贷款额度和贷款期限以贷款银行审批为准，若贷款银行所审批的贷款额度和贷款期限未能满足乙方贷款申请要求的，不视为甲方未履行本协议所约定义务，甲方对此不承担违约责任。

三、保证及违约责任

乙方保证向甲方及贷款银行提交真实、有效的个人资料，乙方个人及家庭除银行贷款外无债务纠纷，无担保纠纷;

若乙方不偿还甲方所垫付的全部代垫款的，乙方愿意接受郑州市区法院的强制执行，因此所发生的费用由乙方承担;甲方也可凭借款借据向郑州市区法院申请支付令，乙方应无条件接受并不得提出异议，因此所发生的一切费用由乙方承担。

四、通用事项

其他约定(如无需填写“本项空白”)

下列第项(可复选)文件为本协议不可分割的组成部分，具同等法律效力：

①委托融资申请表;

②债务声明书;

③划款委托书;

④借款借据;

⑤____________;

各方履行本协议中发生的任何纠纷应先协商解决。协商不成功须诉讼的，各方同意由甲方所在地的人民法院管辖。

本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，自甲、乙双方签字并按指模，甲方盖章之日起生效。

甲方：__________________

乙方签名(指印)：________

身份证号码：____________

住址：__________________

电话：__________________

签订日期：______________

砂石材料垫资合同范本第9篇【实务咨询】甲方发出招标文件，约定工程总价按照图纸包干。我公司投标并中标了。随后，甲方提供了一套与招标图纸图号一样的施工图纸，要求据此和我公司签订施工合同。我公司把两份图纸核对后发现施工图纸上的钢筋用量比招标图纸上的多500吨。我公司应该怎么办？

【评估】上述情况实际上是甲方数百万元的暗中压价。如果贵公司没有及时发现两套图纸的差异，或者抱着以后再调价的侥幸心理和甲方签定了施工合同，那么施工图纸就代替招标图纸成了合同的组成部分。施工过程中，即使要多用数百万元的钢筋，贵公司很难要求甲方调整合同总价，只有认了。

【支招】首先，贵公司发现两套图纸不一样后应该立即书面通知甲方，告诉甲方尽管施工图纸与招标图纸图号相同，但施工图纸比招标图纸要多用500吨钢筋。其次，贵公司可以以施工合同不得实质性修改招标文件及投标文件为由，要求甲方按照招标图纸而不是施工图纸签订合同。最后，第二步如果走不通，贵公司又想接这个工程的话，可以同意按照施工图纸施工，但是要让甲方书面确认施工图纸对招标图纸作的修改，并按照设计变更调价程序申请追加合同价款和延长工期。

砂石材料垫资合同范本第10篇【实务咨询】经甲方邀请招标，我公司中标了某工程。甲方为了少交纳税金，要求与我公司签订两份合同，一份按照实际中标价签订，作为实际工程施工的依据；一份按照实际中标价打八折签订，用于政府备案。我公司不想得罪甲方，又想减少风险，应该怎么办？

【评估】按实际中标价打八折签的合同是通常所说的“白合同”，按实际中标价签的合同是通常所说的“黑合同”。工程完工后，贵公司和甲方结算工程款时，如果因为以哪份合同为结算依据发生争议，按照最高法院的解释，贵公司签订的在实际中标价基础上打八折的合同将作为贵公司与甲方结算工程款的依据。换句话说，签订该两份合同的同时就意味着贵公司会少拿20％的工程款。

【支招】工程还得接，本也可以不亏。贵公司可以同意甲方要求，但应附加一个条件：按照实际中标价打八折签订的合同中要完成的工程量也要按投标报价书中的工程量打八折。打折方式可以灵活处理，比如部分项目暂定一个较低金额，并约定将来按实调整。

砂石材料垫资合同范本第11篇购买方：

供货方：

根据《合同法》的有关条款，经双方友好协商，由唐__为____市冉义富强建材经营部提供以下材料：

一、品种：

1、碎石：(规格(1-3)。

2、机制砂。

二、供应量：月供应机制砂不少于2万方，碎石不少于方。年供应金额不少于100万元。

三、供应地点：质量验收标准：国家现行标准及合同约定的标准。

四、价格标准，双方协商，以市场价格为标准上下浮动。

五、结算方式：购买方先预付总金额100万元的30%，即先付30万元。预付款在今后货款中扣除。合同执行后，按购货方实际收到方料，每月____日结账，支付上月垫资款。若有变化双方协商解决

本合同一式二份，双方各执一份，如有未尽事宜，双方协商。

购货方：

供货方：

________年____月____日

砂石材料垫资合同范本第12篇甲方：(以下简称甲方)

乙方：（以下简称乙方）

依照《^v^合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的`原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款：

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程项目：总建筑面积约平方米（栋楼）。

四、进场时间：定于年月底前（以进场通知书为准）。

五、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期（图纸以内的全部内容）本工程不得分包、转包。

六、承包内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。

七、施工工期：自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为天。

八、工程质量：执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。

九、工程造价：本工程投资额约亿元人民币。

十、结算方式和计价标准：

1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《20xx年建筑工程消耗量定额》、《20xx年安装工程消耗量定额》和《20xx建筑工程计价清单》，取费类别按工程类别。

2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。

3、工人工资单价：执行35元/工日。

4、施工措施费按取费标准的60%计算；

5、规费双方按规定各自缴纳，双方积极做工作力争享受最优惠政策。

6、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格，由乙方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。

7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下，优先考虑使用。十一、付款办式：

1、本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工开始计算，20个月后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算，按建设银行同期贷款基准利率。

2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满后结清。

十二、协议履约金的支付与返还

1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证金万元，待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。

2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察（公司、工地等），待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。

3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%，工程竣工验收合格，并符合合同约定要求后，甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。

4、具体事宜以正式施工合同为准。

十三、甲方责任及义务

1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。

2、负责三通一平，提供材料堆放场地。

3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。

4、负责协调施工期间的各种外界干扰。

5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。

6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。

十四、乙方责任及义务

1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。

3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。

4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种安全操作规程，防火、防

盗，确保安全文明施工。

5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责，并承担一切经济赔偿及损失。

6、对于见证取样的材料，如：钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。

7、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。

8、乙方必须参加公开竞标，同等条件保证乙方中标。

十五、违约责任

（1）、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向临沂市人民法院起诉。

（2）乙方如因自身实力原因，无法承担施工所需的垫付资金，影响工程进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任，三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。

（3）本协议与正签合同具有同等法律效力。

十六、本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

地址：地址：

年月日年月日

砂石材料垫资合同范本第13篇【实务咨询】我公司接到某项工程的招标邀请，了解到中标的一个基本条件是需要前期垫资1000万元。我公司觉得可以垫资施工，但又怕甲方投资资金不到位，导致垫资施工后垫资款不能及时支付给我公司而造成长期拖欠。我公司应该怎么办？

【评估】如果甲方后期建设资金无法筹集或难以到位，将可能致使施工工程款及垫资款项难以及时支付，也有可能导致工程停工，形成“烂尾工程”，从而使贵公司的垫资款变成呆坏账。

【支招】目前，工程垫资在法律上没有禁止，属于有效法律行为。但为避免风险，贵公司可以在施工合同中约定甲方应当在工程竣工交付前支付全部或大部分垫资款，否则贵公司可以拒绝交付已经完工的工程。同时，贵公司可以在施工合同中明确约定垫资款的利息，如果甲方资金较紧张，一般会同意在合同中约定垫资款利息的。另外，贵公司也可以在施工合同中约定甲方逾期支付垫资款的，应当向贵公司支付违约金，如果有可能，贵公司还可以要求甲方提供垫资担保。

砂石材料垫资合同范本第14篇【实务咨询】我公司与甲方签订的工程施工合同约定建筑材料由甲方供应。因为甲方供应的钢材存在质量问题，所以我公司用该钢材进行施工所完成的工程被监理单位发现存在质量问题，监理单位要求我公司必须拆除这部分存在质量问题的工程。我公司应该怎么办？

【评估】施工合同约定由甲方供应建筑材料存在质量问题，特别是作为主要建筑材料的钢材存在质量问题，导致贵公司使用该钢材施工完成的工程质量不合格，从而被监理单位要求拆除。甲方及贵公司都会因此受到严重的损失。

【支招】甲方供应的建筑材料不符合合同约定及国家规定的标准的，贵公司有权拒绝使用，并要求甲方重新提供。因此造成工程停建、缓建的，工期应予以顺延，甲方应赔偿贵公司停工、窝工、倒用、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。另外，按照法律规定，贵公司在施工过程中有检验进场建筑材料和使用合格建筑材料的义务。如果甲方提供的建筑材料质量不合格，贵公司又未尽到检验义务导致后续施工完成的工程存在质量问题的，贵公司也应承担相应的责任。也就是说当甲方供应的建筑材料不合格导致工程质量不合格的，甲方及贵公司都应承担相应的责任。所以在使用甲方供应的建筑材料时，贵公司应该把好建筑材料检验关，对不合格建筑材料坚决拒绝使用。

砂石材料垫资合同范本第15篇天津市********有限公司代

***********销售公司垫资协议

甲方（出资人）：**********商贸有限公司

乙方（借款人）：****************销售公司

经双方友好协商，达成以下协议：

一：乙方因资金周转需要，特要求甲方公司代垫资人民币****万元整，只用于支付****广告费。专款专用，不得作为其它用途使用。

二：乙方须将此次垫资广告项目合同交由甲方。

三：代垫资期限为年月日至年月日止，到期乙方负责转帐至甲方指定的帐户，由于乙方原因逾期未能归还甲方的，乙方除照付垫资利息外，并每天按代垫资款总额的支付违约金给甲方，直到代垫资款全额归还甲方。

四：乙方故意隐瞒此次垫资事实真相，以非法占有为目的，导致甲方无法正常收回本代垫资款的，甲方将根据^v^相关法律规定，依法追究乙方法律责任。

五：本协议自缴款之日起生效，如发生纠纷的，经双方协商不成，由甲方向指定人民法院提起诉讼。

甲方签章：乙方（代表）签章：

年月日年月日

砂石材料垫资合同范本第16篇【实务咨询】我公司总承包某工程后将其中部分装修工作分包给某公司。在施工过程中，该分包人项目经理部瘫痪，施工现场无人指挥管理，劳务队伍无法施工。我公司应该怎么办？

【评估】总包合同往往约定总包商应承担严格工期和质量责任，总包合同中往往有类似于工期每拖延一天，总包商应向甲方支付3万元违约金的条款。分包合同金额尽管不高，但分包人如果不按施工进度计划完成分包工程，就会导致整个工程无法在合同规定的工期内完成，那么按照合同的约定,总包商就需要向甲方支付巨额违约金。

【支招】首先，贵公司应该书面通知分包商解除分包合同，自己全面接管分包工程，而不应自讨苦吃代分包商管理劳务队伍。其次，在全面接管分包工程时，贵公司应该通知分包商参加交接，请监理单位清点分包商已完成工程量，并列出全部需要修复的质量问题。再次，贵公司可以通过对比价格选定施工单位完成余下工程，并要求他们修复前一个分包商遗留的质量问题，为避免冲突，可请选定的施工单位尽量接收原劳务队伍。此外，在与两个分包商分别结算时，应区分已完工工程量、未完工工程量和修复费用。

砂石材料垫资合同范本第17篇【实务咨询】我公司与甲方签订的工程施工合同约定签证资料必须加盖甲方公章方为有效。在施工过程中，甲方提出了部分工程变更，我公司按照变更要求完成了工程施工。当我公司将上述工程变更内容制作成签证资料要求甲方加盖公章确认时，甲方却以公章不能乱盖为由予以拒绝。我公司应该怎么办？

【评估】“签证应当加盖甲方公章方为有效”是贵公司与甲方约定的签证生效的要件。如果没有加盖甲方公章，就可能导致签证无效，贵公司要求延长工期、增加费用的目的就可能无法实现。

【支招】按照法律规定，如果贵公司能够以签证以外的其他证据证明工程变更是甲方提出并要求贵公司实施的，可以以该其他证据确认工程变更、工期和价款调整等。因此甲方拒绝加盖公章时，贵公司应搜集整理好甲方发出工程变更指令及贵公司施工内容因此进行变更调整的证据，还有签证已递交甲方签收的记录，例如以快递、邮寄等方式递交的有关凭证等，隐蔽工程还应做好影像资料的留存。有了这些资料，贵公司就可以通过索赔实现施工合同约定的签证目的了。

砂石材料垫资合同范本第18篇买受人：(以下简称甲方)

出卖人：(以下简称乙方)

甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就乙方向甲方承包的“贵安新区电子信息产业园标准厂房二期及物流园B区综合楼”项目供货事宜达成一致，特签定本合同，共同遵守执行。

一、货物的产品名称、产品类别、供货内容等见下表：

1、供货单价为固定综合单价包干模式，无论市场如何变化双方均不作调整。

2、乙方同意甲方可以选择多家供货人，不得以此为由进行堵工闹事。

3、乙方不得出现与本合同相关的材料供货原因而导致的堵工闹事行为，否则处罚20xx0元/次。

二、货物种类、规格、型号及数量

工程项目所需货物的种类、规格、数量以双方确认的《工地收货单》为准，如现场抽查某车牌供货数量少于收货单时，该车牌所有供货数量均以实际抽查最少数量计算。

三、交货时间、地点及交货方式

1、乙方按照经甲方确认的规格、数量进行供货，并且以双方共同约定的时间交货，约定时间内没有供货的，乙方承担由此造成的相应责任;乙方未按合同要求或未经甲方确认擅自进行供货的，甲方一律概不认可，且乙方自行承担因此而产生的一切费用。

2、交货地点：安顺市马场镇沙坝村贵安新区电子信息产业园标准厂房二期及物流园工地。

四、货物数量、质量、验收标准及方法

1、乙方所供货物应符合国家质量标准，并负责向甲方提供相关的质量证明及检验报告等相关文件以供相关部门验收使用，所供货物方量必须按甲方要求进行验收签字，如乙方供应的产品存在质量、数量问题，因此而产生的额外费用由乙方承担。

2、乙方送货到指定交货地点并经甲方验收合格后，由乙方开具多联式存根《工地收货单》，甲方须在《工地收货单》上签字确认(甲方负责人书面或短信、微信等其他方式委派的两名以上现场人员共同签字方可生效)。

3、供货验收流程：甲方发要约指令→乙方自行供货到工地→甲方验收签字→卸货。

五、结算方式及期限

1、甲方在乙方供货每满两个月期限后支付至前期已供货量总产值的70%。

2、甲方于春节放假前一周内付至乙方供货总产值的80%，工地完工后3个月后付清尾款。

六、违约责任

1、乙方货物质量不合格的，必须按甲方要求无条件予以退换，费用由乙方自行承担;如因乙方供货质量及进度造成甲方损失的，按实际损失金额从乙方材料结算款中扣除。若双方存在争议，需提交质量监督检验部门进行鉴定，鉴定费用由责任方承担。

2、如乙方中途违约，无法按时供货，或者发生堵工闹事行为，甲方有权另行发包，已供货产值按综合单价的80%结算，乙方无条件自行退场。

七、争议解决

甲、乙双方在履行本合同的过程中发生纠纷，应积极友好协商或者解决，协商不成需要诉讼的，向施工所在地人民法院起诉。

八、本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，本合同自双方代表签字之日起生效，未尽事宜，由双方协商解决。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

砂石材料垫资合同范本第19篇【实务咨询】我公司承接某桩基工程，工期为100天，每拖延竣工一天违约金为2万元。管桩是由我公司向某知名管桩厂采购的。质监局抽查发现现场管桩钢筋直径及间距不符合规范要求，查封了现场管桩。我公司应该怎么办？

【评估】贵公司的最大风险在于工期如此之短，质监局查处管桩质量问题尚需很长一段时间，工期拖延将意味着贵公司要向甲方支付巨额违约金。此外，如果此事处理不当，按照法律规定贵公司可能面临管桩货款三倍以下的罚款。

【支招】首先，贵公司应该收集管桩采购及进场检测相关资料，并致函质监局，说明其对该批管桩不合格并不知情，积极配合质监局办案。其次，贵公司应该与甲方和监理积极沟通，另行采购其他单位的合格管桩，尽快完成余下的工程。再次，贵公司应该书面通知原管桩厂，请其出面处理该批管桩不合格问题。最后，贵公司应该收集能证明自己相关损失的材料，待质监局办案完毕后，向原管桩厂索赔。

砂石材料垫资合同范本第20篇国家^v^公告2016年第17号第四条第（一）项规定：“一般纳税人跨县（市、区）提供建筑服务，适用一般计税方法计税的，以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额，按照2％的预征率计算应预缴税款。”基于该税收政策规定，总分包企业要差额计征预交增值税的前提条件是，总包方必须跨县（市、区）提供建筑服务。因此，母公司中标的建筑项目，母公司不提供建筑服务，而是将建筑工程全部转包给子公司施工，则母公司在计征增值税和工程所在地预缴增值税时，其销售额不能扣除分包额，必须全额缴纳增值税。

二、建筑企业资质低挂靠资质高承接业务规避税收法律风险的合同签订技巧

通过以上营改增资质共享项目的财税法律风险分析，可知营改增后，如果存在与发包方签订总承包合同的母公司（以下简称为：被联营方）中标，子公司（以下简称为：联营方）施工的资质共享项目，应采取合同联营策略，具体操作技巧如下：

1、规避税收风险的合同签订技巧如下：

首先，联营方以被联营方的名义承接业务，以被联营方的名义与发包方签订建筑总承包合同。

其次，被联营方与联营方签订分包合同，分包额占整个工程承包额的比例应低于50%。《^v^建筑法》第29条规定：“建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。”基于此规定，建筑企业总承包方不可以将其承包工程的主体工程分包出去，总承包单位(被联营方)给分包方（联营方）签订的分包合同，分包额低于总承包额的50%。

最后，被联营方将总包扣除分包额的工程中含有的材料费、人工费用、机械租赁费分别与联营方投资设立的100%持股的材料公司、劳务公司和机械租赁公司分别签订合同。剩下的部分刚好是被联营方从联营方提取的管理费用，以上合同必须使用被联营方统一版本的合同，所有的合同必须接受被联营方法律部或合同管理部的审核后，才能签订。

砂石材料垫资合同范本第21篇【实务咨询】我公司承包了一座污水处理厂工程，工程结束后由于双方对于结算问题达不成一致，我公司诉讼至法院，后在法院主持下对工程造价进行了鉴定评估，但评估单位认为我公司提供的部分工程签证单不能被计算在评估价款中。请问我公司该怎么办？

【评估】实践中，由于施工单位签证管理水平参差不齐，许多施工单位的签证文件最终不能被发包人及法院等认可，导致施工单位投入的人力物力却得不到应有的回报，有时损失巨大却有苦难言。

【支招】工程签证是工程承发包双方在施工过程中按合同约定所达成的双方意思表示一致的补充协议，互相书面确认的签证即成为工程结算或最终结算增减工程造价的凭据。其关键是双方是否就支付各种费用、顺延工期、赔偿损失达成了一致意见且在形式上符合合同的约定（如必须签字、盖章等）。因此，如果贵公司签证单不完全具备上述条件而存在一定瑕疵的，建议贵公司可以提供其他有关的证据证明工程签证单载明的工程内容确已完成，据此可以让鉴定评估单位补充评估。

砂石材料垫资合同范本第22篇【实务咨询】我公司总承包了一段高速公路工程，现在工程已经竣工验收通过并交付使用，但近段时间，我公司收到了三份实际施工人提起的诉讼，诉讼标的都在300～500万元不等，且我公司并不知道有这些实际施工人存在。请问针对这种情形我公司该怎么办？

【评估】实践中出现了实际施工人的合同相对人也具备支付工程款的实力，而实际施工人只是为向发包人索要超出合同约定的高额不法利益，甚至与其有合同关系的相对人恶意串通，或者说就是合谋借机向发包人或者总承包人敲诈勒索，恶意提起以发包人或总承包人为被告的诉讼。由于发包人或总承包人对转包、违法分包合同的履行情况并不知情，无法抗辩，诉讼结果极有可能损害发包人利益。

【支招】最高法院建设工程施工合同司法解释第26条第2款规定了实际施工人可以直接起诉发包人主张索取工程款。但在目前实践中认为，只有在实际施工人的合同相对方破产、下落不明等实际施工人不提起以发包人或者总承包人为被告的诉讼就难以保障权利实现的情形下，才准许实际施工人提起以发包人或总承包人等没有合同关系的当事人为被告的诉讼。据此，贵公司可以提供证据证明实际施工人的合同相对方存在具有相应履行能力即可能免除承担不利诉讼后果的可能。

砂石材料垫资合同范本第23篇甲方：(供方)

乙方：(需方)

本着公平公正的原则经双方友好协商特达成如下协议。

一、货物名称：石子、水洗沙。

二、质量标准：石子、粒度均匀。水洗砂、的质量在国家标准范围内。

三、供货方式：汽运

四、价格：甲方将以上货物从运至浮梁县鹅湖镇桃岭村的乙方工地，到货价格为水洗砂加石子各50%比例68元/立方，石子元/立方以上价格均为含汽运费。

五、供用量：按乙方实际要求用量供应。

六、供货时间：供货期从本合同签定之日起至工程结束止。

七、结算方式：

年月日之前将所有剩余款结清。

八、乙方提前一天通知甲方供货量，如甲方不能按时供应造成乙方损失。按此供应量价款的20%支付违约金。

九、甲方货到现场后在乙方接收货物之前，所发生的因自身原因造成他人及第三方的损失和人生伤害与乙方无关。

十、此合同自签订之日起生效，此合同一式两份份，甲方一份，乙方一份。工程结束，本合同自动失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

砂石材料垫资合同范本第24篇【实务咨询】总承包某住宅工程竣工验收后不久，我公司接到了甲方关于该工程外墙渗水的维修通知书。我公司认为该渗水问题与施工质量无关，属于甲方指定的门窗供应商门窗接缝没有密封所致。我公司应该怎么处理？

【评估】如果贵公司对甲方要求不予理睬，甲方将会指派其他施工单位维修。如果出现这种情况的话，对贵公司而言有两方面的风险：一方面,渗水原因将难以查清；另一方面，维修费可能大大高于自己去维修所需，按我国现行法律规定，贵公司应承担相应的维修费用。

【支招】首先，贵公司应该会同监理单位查看质量问题，记录拍照，并出具维修方案报监理单位批准。这是因为现行法律规定的保修程序是先维修、再讨论费用由谁承担。其次，贵公司应该书面告知甲方维修方案及维修费清单,并说明质量问题是门窗供应商安装不到位造成的。再次，对出现的质量问题进行维修后，贵公司应该报监理单位验收通过。最后，贵公司应该请甲方向其指定的门窗供应商追讨维修费，并将维修费支付给自己。

砂石材料垫资合同范本第25篇【实务咨询】我公司承包施工一房地产公司的大型住宅小区，工程验收合格交付之前，由于金融危机的影响，发包人还拖欠到期工程款200万元及未到期的工程款800万元左右，我公司担心交付工程后发包人没有履行能力，故“留置”了所有工程不交付，一个多月后在政府的协调下我公司交付了工程。现发包人以我公司逾期交付工程造成给小业主赔偿损失580万元提出索赔。请问我们该怎么办？

【评估】金融危机对房地产市场的冲击是显而易见的，贵公司的担心不是完全没有道理。但有时候如果权利行使不当，不但不能保护自己的权益，反而会适得其反。

【支招】留置权的行使多数是针对动产而言的，而建设工程属于不动产，原则上是不能适用留置权的。另外，工程价款优先受偿权作为保护承包人的一项优先权利法律有明确的规定，且该权利不因标的物转移而丧失，故法律上并未规定建设工程承包人可以行使留置权而不交付验收合格的工程。所以，贵公司可能需要承担相应的责任。建议在上述情形下可以主张不安抗辩权、同时履行抗辩权等，而且，抗辩权的行使要对等，不能像发包人拖欠200万元的工程款，贵公司“留置”对方上亿元的工程项目，显然严重不对等。

砂石材料垫资合同范本第26篇需方：__________________（以下简称甲方）

供方：__________________（以下简称乙方）

经甲乙双方友好协商，就甲方向乙方采购包装材料的相关事宜达成以下协议，以资共同遵守。

一、包装材料数量、价款

本合同价款为人民币壹仟陆佰捌拾元整（1680元），按报价单的单价均已包括运输费、不含税金。

二、付款方式

1、合同签订后，甲方先向乙方预支付人民币购的包装材料验收完毕即支付余额。

2、货款结算方式：银行转账的方式或者现金。

乙方开户银行：__________________开户地址：__________________账号：__________________户名：__________________签字确认：__________________

乙方需要确认提供的账号准确无误，若有变更，需及时书面通知甲方，否则一切相关责任有乙方负责。

三、质量标准

1、材质规格：按照合同，未规定依据国家相关标准。

2、印刷内容要求：

四、交货时间、地点及运输要求

1、本合同签下的货架及配套设备须在_________年_________月_________日前送到甲方指定地点：_________。

2、甲、乙双方按照现场安装设备数量，双方负责人共同清点、并由甲方签收。

五、其它

1、未尽事宜，双方协商解决。

2、本协议一式二份，甲方执一份，乙方执一份，经双方签字或盖章后生效。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

砂石材料垫资合同范本第27篇供方：(以下简称甲方)

需方：(以下简称乙方)

供需双方本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同，以资双方信守执行。

第二条商品质量标准

商品质量标准可选择下列第3项作标准：

1、附商品样本，作为合同附件。

2、商品质量，按照标准执行。(副品不得超过)。

3、商品质量由双方协定。

第三条商品单价、合同总金额及付款方式

1、商品定价，供需双方同意按定价执行。如因原料、材料、生产条件发生变化，需变动价格时，应经供需双方协议。否则，造成损失由违约方承担经济责任。

23、付款方式

未含税价合同签字生效后，需方在货到之日前向供方支付合同总价款的95%，即需方向供方支付￥8120xx00元，大写：捌仟壹佰贰拾万元整。结算方式：银行承兑汇票或银行转账。

第四条包装方式及包装品处理/。

(按照各种商品的不同，规定各种包装方式、包装材料及规格。包装品以随货出售为原则;凡需退还对方的包装品，应按铁路规定，订明回空方法及时间，或另作规定。)

第五条当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的责任。

第六条本合同在执行中发生纠纷，签订合同双方不能协商解决时，可向人民法院提出诉讼。

第七条合同执行期间，如因故不能履行或需要履行或需要修改，必须经双方同意并互相换文或另订合同，方为有效。

第八条合同争议的解决方式：

本合同的履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，由高碑店市人民法院裁决。

第九条本合同一式2份，双方各执1份，自双方当事人盖章之日起生效。具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

砂石材料垫资合同范本第28篇甲方：(供方)

乙方：(需方)

本着公平公正的原则经双方友好协商特达成如下协议。

一、货物名称：石子、水洗沙。

二、质量标准：石子、粒度均匀。水洗砂、的质量在国家标准范围内。

三、供货方式：汽运

四、价格：甲方将以上货物从运至浮梁县鹅湖镇桃岭村的乙方工地，到货价格为水洗砂加石子各50%比例68元/立方，石子元/立方以上价格均为含汽运费。

五、供用量：按乙方实际要求用量供应。

六、供货时间：供货期从本合同签定之日起至工程结束止。

七、结算方式：

年月日之前将所有剩余款结清。

八、乙方提前一天通知甲方供货量，如甲方不能按时供应造成乙方损失。按此供应量价款的20%支付违约金。

九、甲方货到现场后在乙方接收货物之前，所发生的因自身原因造成他人及第三方的损失和人生伤害与乙方无关。

十、此合同自签订之日起生效，此合同一式两份份，甲方一份，乙方一份。工程结束，本合同自动失效。

甲方：乙方：

身份证号：身份证号：

年月日年月日

砂石材料垫资合同范本第29篇【实务咨询】我公司在某工程的施工过程中，将木工工程分包给了某劳务公司，并约定分包工程的安全责任由该劳务公司负责。在木工工程的施工过程中，该劳务公司的一名员工的手被电锯锯伤致残,我公司事后调查发现该员工没有木工资质。我公司应该怎么办？

【评估】贵公司作为总承包单位应对施工现场的安全负总责，所以贵公司对于施工现场发生的安全事故都应承担相应的责任。

【支招】按照法律规定，贵公司作为总承包单位对施工现场的安全应负总责，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。所以贵公司在分包工程时应与正规的、管理规范的单位签订分包合同。上述问题中，由于分包单位聘用的木工不具有木工资质，导致了安全事故的发生，分包单位应当为此承担主要责任，并承担该雇员的工伤责任。需要强调的是，贵公司作为总承包单位不应当将工程分包给不具备任何资质的班组，否则一旦发生安全事故，则由贵公司承担全部安全责任及相关人员的工伤赔偿责任。

砂石材料垫资合同范本第30篇购买方：

供货方：

根据《民法典》的有关条款，经双方友好协商，由唐为____市冉义富强建材经营部提供以下材料：

一、品种：

1、碎石：(规格(1-3)。

2、机制砂。

二、供应量：月供应机制砂不少于2万方，碎石不少于方。年供应金额不少于100万元。

三、供应地点：质量验收标准：国家现行标准及合同约定的标准。

四、价格标准，双方协商，以市场价格为标准上下浮动。

五、结算方式：购买方先预付总金额100万元的30%，即先付30万元。预付款在今后货款中扣除。合同执行后，按购货方实际收到方料，每月____日结账，支付上月垫资款。若有变化双方协商解决

本合同一式二份，双方各执一份，如有未尽事宜，双方协商。

购货方：供货方：

________年____月____日

砂石材料垫资合同范本第31篇需用方(甲方)：

供应方(乙方)：

根据《^v^民法通则》、《^v^合同法》、甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则达成以下协议：

第一条工程名称、地点

、工程名称：

、工程地点：

第二条供应工程内容概况

、承包内容：承担甲方承包工程的沙子及水泥的供应。

、供应开始时间：具体工作方法时间按照甲方发出的书面供应通知及需求单，甲方发出的书面通知及需求单应满足本合同第款的时间要求。

、沙子及水泥的供应总量按甲方的需求，据实结算。

、供应至甲方指定的施工位臵。

、规格及其它要求

水泥为矿山牌325

第三条单价的确定

、沙子单价为：65元/m3(含运费)

、水泥单价为：330元/吨(含运费)

、合计总价

第四条甲方工作

、提前24小时提出沙子、水泥的供应计划，并提交经甲方驻工地代表签字的《需求单》。

按有关规定保证对沙子及水泥进行合理保管。

、甲方负责现场附近50米以内交通、环卫事宜。

第五条乙方工作

、根据甲方的沙子及水泥需求单，按时提供甲方要求的规格材料。

、乙方在运输沙子及水泥的过程中，要遵守当地政府的有关道路、交通卫生等方面的规定，承担因违反有关规定造成的一切责任和经济损失。乙方应保证甲方免于承担由此造成的任何索赔、责任及损失。

、承担乙方人员不遵守甲方现场安全管理规定造成安全事故的全部责任。

、乙方进入施工现场应严格执行甲方的环境与职业健康安全管理手册、程序文件及相关管理办法。遵守国家及当地政府法律、法规及其他要求。

、乙方未能履行上述责任和义务造成的不良后果及处罚，由责任方自行承担。

第六条价款结算及支付

、沙子及水泥量核算

、沙子基水泥数量核算依据：双方依据甲方现场代表签字的沙子基水泥需求单和甲方材料员和门卫共同签收的沙子基水泥入库单，共同确定沙子及水泥数量，作为每月沙子及水泥数量核算的依据。

、核算程序：乙方在每月日(节假日除外)将当期的沙子及水泥供应量《沙子及水泥需求单》复印件报送甲方进行确认。甲方在收到乙方供应量《沙子及水泥需求单》和《沙子及水泥入库单》复印件后日内核实完毕，并签发确认证书。

、价款支付与结算

、甲方不支付乙方预付款

、沙子及水泥价款按数量支付，当甲乙双方按本合同约定的方法对乙方供应的沙子及水泥量进行核算、确认达无误后，甲方在收到乙方提交的付款报告后日内财务部发出付款证书，于内向乙方支付。

、其他约定：

第七条违约责任

、乙方应按甲方要求的时间提供沙子及水泥，因乙方供应不及时造成工程延误的损失，由乙方承担。每延误天，乙方向甲方交纳违约罚款元。

、因乙方原因造成沙子及水泥供应数量不当所造成的损失由乙方承担。

、由乙方承担相应的沙子及水泥质量责任，如果沙子及水泥质量发现问题造成的损失由乙方承担。

、因乙方人员现场不听指挥或其它原因，造成沙子及水泥在现场堆放不当，造成的二次搬运费由乙方承担。

、如甲方未按时支付乙方货款达个月以上，乙方有权在提前告知甲方的情况下，停止供应沙子及水泥至甲方支付所欠货款为止，同时不承担因此而造成的任何索赔、责任及损失。

、因人力不可抗拒因素造成本合同无法执行双方均无需承担责任

、其它约定：

第八条争议

在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成，可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，右约定以下方式解决争议向人民法院起诉。

第九条合同生效、终止及合同份数

、本合同自双方签字盖章之日起生效。

、本合同在双方完成约定工作内容，所有价款结算完毕后即告终止。

本合同正本四份具有同等效力，由双方分别保存。本合同副本份。

第十一条补充条款

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

砂石材料垫资合同范本第32篇【实务咨询】我公司材料员未经项目部经理同意，偷盖施工项目部资料专用章和某砂石供应商签订了一份价值50万元的合同（合同尚未履行），合同付款条款对我公司不利。我公司应该怎么办？

【评估】施工现场的印章管理问题很多，贵公司对这些印章的加盖是否应该承担法律责任及应该承担怎样的法律责任存在争议，风险不小。

【支招】虽然贵公司的施工项目部资料专用章不是贵公司的正式对外印章，但在对外合同上加盖此印章后，如果合同已经履行或部分履行，贵公司又未提出异议的，则可被认定为是贵公司对履行行为的认可，是对没有对外效力的印章的一种追认，贵公司应当承担履行该合同的责任。所以如果出现上述情况，贵公司应该在合同尚未履行的情况下立即书面通知对方，说明加盖贵公司施工项目部资料专用章的合同的签订人未经贵公司授权，其签订合同的行为属于无效行为。

砂石材料垫资合同范本第33篇甲方(垫资方):____________________

住所:____________________________

身份证号码:______________________

联系方式(手机):__________________

银行账户:________________________

乙方(借资方):____________________

住所:____________________________

身份证号码:______________________

联系方式(手机):__________________

甲乙双方在平等自愿的基础上，经双方友好协商，达成如下协议:

第一条:借资用途

乙方与__________有限公司签订有买卖合同，乙方购买____________有限公司______。由于乙方购买的______数量较大，现乙方委托甲方对其购买的_______款进行垫付，乙方向甲方的借资专用于乙方与________有限公司签订的______买卖合同的购买________用，不得挪作他用，不得进行违法活动，更不能随意侵占甲方的所贷款项。

第二条:垫资期限

甲方为乙方垫资的期限为:自______年______月______日到______年______月______日。

第三条:垫资形式

甲方直接为乙方与_________有限公司之间的_______买卖合同所需资金进行垫付。乙方应按照甲方垫资购买_____数量____元/___的提成给予甲方。

第四条:还款期限与还款方式

乙方还款期限为:乙方应于_______________________________

乙方还款方式为:乙方应于________________________________

第五条:双方责任义务

(一)甲方的主要权利和义务

(1)按照本协议约定按期足额提供垫资，但因乙方原因造成迟延的除外:

(2)对甲方提供的有关个人资料予以保密:

(3)甲方有权了解，核实有关乙方身份财力状况，有权要求乙方提供相关文件资料:公司营业执照、税务登记证、机构代码证、机构信用证、公章、法人章原件及个人资料的原件以及此次垫资产生的重要单据文件:_____________________。

(二)乙方主要权利和义务

(1)乙方有权要求甲方按协议约定垫资:

(2)乙方有权要求甲方对甲方提供的有关个人的资料予以保密，但双方另有约定或法律，行政法规另有规定的除外:

甲方：

乙方：

日期：

砂石材料垫资合同范本第34篇甲方：______________

乙方：______________

经甲、乙双方自愿协商，同意乙方承包甲方______________房子完成业_______楼止垫资金建修。

一、垫资金建修的方式：垫资_______万元。只限垫支_______年内还_______万元。其中_______万元作为资金利息，房子卖了后，连头带利还清，如超过时间，利息加翻还息。

二、所有建房开支一律由甲方自己负责。

三、_______万元现金以______________乡街道任意门市和楼上全层住房作抵押。

四、建修由乙方建修，工资每平方米_______元，打橡胶板，工资由_______负责。

五、甲、乙双方达成协议后，在建修施工过程