版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
空调拆装合同范本第一篇空调拆装合同范本第一篇甲方:
乙方:
根据《xxx合同法》,本着*等互利的原则,甲乙双方达成如下协议:
一、工程名称:
二、工程地址:
三、工作内容:
乙方根据甲方提供的施工*面图进行施工。施工*面图内的所有材料、设备均由甲方自行购买,并送到工地施工现场;乙方只负责施工。
乙方安装施工范围、内容如下:
序号安装项目单位数量备注
1空调主机台
2风机盘管台
3空调箱台
4水泵台
5镀锌铁皮风管㎡
6空调供、回水管项
7冷凝水管项
8开关、风口项
四、双方责任:
1、甲方责任
(1)、甲方应及时将设备、材料送至工地施工现场,以免延误工期。
(2)、派人到施工工地现场与建设方及其它各施工工种进行协调;以及施工图纸的更改和签证。
(3)、按照协议及时拨付工程款;如未按协议拨付工款,乙方有权采取必要的手段进行追款,所造成的任何后果由甲方负责。
(4)、风机盘管、空调箱等送风口、回风口、新风口、排风口、检修口等开口由甲方负责按排开孔,费用由甲方负责;
(5)、如没有特殊情况,甲方不得以任何借口拖延工期,如果由于甲方原因拖延工期,甲方必须支付乙方施工人员的人工工资及生活费用。
(6)、空调主机基础由甲方根据施工图进行制作,费用由甲方负责。
(7)、空调主机吊装由甲方负责,费用由甲方承担。
(8)乙方根据施工图进行施工,如有更改,甲方必须提前通知乙方,由于施工图或甲方原因所进行的更改增加的费用由甲方承担;乙方根据甲方的更改通知及费用签证单进行施工。
2、乙方责任
(1)严格按照甲方的施工*面图及甲方要求进行施工。
(2)严格遵守建设方的管理规定,做到文明施工;
(3)严格按照施工进度,施工质量进行施工。
五、工程安装费用表:
序号安装项目单位数量单价(元)合价(元)
1空调主机台
2风机盘管台
3空调箱台
4水泵台
5镀锌铁皮风管㎡
6空调供、回水管项
7冷凝水管项
8开关、风口项
9工程费用总计
工程安装总费用根据实际工程量进行结算。
六、付款方式
1、工程安装总费用为人民币¥元整,人民币大写元整。
2、合同签订后甲方向乙方支付工程款的30%人民币¥元整,大写:元整作为工程预付款;
进场10天后甲方向乙方支付工程总款的30%人民币¥元,大写:元整作为工程进度款;
室内隐蔽工程完工后甲方再向乙方支付工程总款的20%人民币¥元,大写:元整;
剩余工程总款的20%,人民币¥元,大写:
元整在工程安装调试验收完毕后,甲方一次性付清(注:工程安装、调试、验收完毕后,无论甲方是否收到工程款,都必须按合同支付清合同所有费用)。
七、工程保修期
工程系统由乙方免费保修一年;所有设备保修由甲方负责,材料质量问题由甲方负责。
八、其它约定
本协议一式两份,甲乙双方各持一份,均具同等法律效率,在执行协议过程中如有不同意见,双方友好协商进行解决,解决不成,可向当地人民法院进行申诉解决。
甲方:乙方:
帐号:帐号:
日期:20xx年X月XX日
空调拆装合同范本第二篇甲方:
乙方:
为了搞好空调安装工程的安全工作,经双方协商同意签订本协议。
第一条甲方安全责任
甲方在乙方进行空调安装前,对乙方现场负责人进行口头安全教育,甲方现场安全负责人为,其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。
第二条乙方安全责任
⒈乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工人具、材料,并负责提供安装人员的安全带、安全帽、面罩等劳动保护用品。
⒉乙方负责对安装人员的安全和治安教育,严格按照国家相关安全操作规程安装,做好安全防范措施,做到安全文明施工。
⒊乙方在安装前,必须与甲方签订安全协议书,否则视为乙方擅自施工,后果自负。
⒋乙方要做到合法用工,相关证件齐全,如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。
⒌乙方进场后要服从甲方的指挥,接受甲方的监督,甲方有检查处理的权利。
⒍乙方要做好成品保护工作,不得污染和原有装饰、设备、设施,否则要进行清理、恢复原样,或进行赔偿,达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。
⒎乙方要做好劳动保护工作,在外墙、临边、高空作业要系好安全带,挂在到可靠地点,高挂低用,不得低挂高用,不系安全带严禁空调安装作业。
⒏乙方要确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等安全事故,造成的所有损失和责任均由乙方承担,与甲方无关。
⒐乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作,做好安全警械和安全防护工作,不得伤害到他人,否则造成的损失由乙方承担。
⒑乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物,不准乱倒、乱放,要及时清理到甲方指定地点,做到活完场地清。
⒒乙方要遵纪守法,不得发生盗窃现象,否则要进行处罚。
第三条本协议一式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。
甲方(签字):
乙方(签字):
地址:地址:
委托代理人:
委托代理人:
电话:电话:
日期:年月日
日期:年月日
空调拆装合同范本第三篇合同编号:_________
签订地点:_________
委托方(甲方):_________
承接方(乙方):_________
根据《xxx合同法》以及有关法律、法规的规定,结合家用中央空调系统安装施工的特点,经双方友好协商,就甲方委托乙方承担施工家用中央空调系统事宜,达成如下协议(包括本合同附件和所有协议),以资共同遵守。
一、工程概况
1.工程名称:_________
2.工程地址:_________
3.甲方联系人或委托联系人:_________电话:_________
4.甲方所提供机组:
二、工程施工周期
自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止,完成隐蔽工程安装验收。
待_________装潢工程结束后,进行系统调试、竣工验收。
三、施工管理
1.乙方按照已被甲方确认的设计方案进行施工。
2.甲方在乙方施工前,将与机组相匹配的水、电源接到乙方指定安装室内外机组所需的位置。
3.甲方在乙方施工前,负责清除施工现场的障碍物,使现场具备施工条件。
4.施工图和室外机安装位置,如需得到消防、环保、物业部门认可时,由甲方负责办理,并承担相关费用。
5.乙方施工期问应遵守消防、环保、保安、物业等有关部门的规定。
四、工程造价
1.本合同安装工程总价为人民币_________元。
2.因甲方原因变更设计,需增减材料,总价应相应变动。因此而造成的未计价材料、人工费等均按增减帐按实结算。具体变动价格,由双方协商后签订补充协议。
五、付款方式
1.合同签定后,甲方即支付给乙方合同总价的l0%,计人民币_________元。
2.材料进场,甲方即支付给乙方合同总价的40%,计人民币_________元。
3.隐蔽工程验收合格,甲方即支付给乙方合同总价的40%,计人民币_________元。
4.工程竣工验收合格后,甲方支付给乙方合同总价的10%,计人民币_________元。
5.双方款项往来均应出具收据,工程竣工验收后乙方应开具统一发票交甲方。
六、工程质量及验收
1.乙方保证使用的铜管、风管材料、管材、保温材料及控制元件均附有企业的产品合格证书。
2.隐蔽工程安装完成后,甲、乙双方应办理检查与验收手续,甲、乙双方签署《隐蔽工程验收记录单》。验收时间,乙方应提前2天通知甲方,甲方应在接到通知后2天内验收。
3.甲方在装演工程结束后,应当在2天内通知乙方进行家用中央空调系统安装工程竣工验收;乙方应在接到通知后天内组织验收。
4.竣工验收后,甲、乙双方签署《竣工验收记录单》。乙方对安装的工程实行保修,保修期1年,管道风口保修期2年,从竣工验收结束、开具发票之日起计算。
5.工程竣工后,乙方向甲方提供竣工图纸l份。
6.施工规范及工程竣工验收标准,按照上海家用电器行业协会家用中央空调专业委员会制定的相应规范进行。
七、纠纷处理方式
1.因工程质量,双方发生争议时,凭本合同文本和施工企业开具的统一发票,可向上海家用电器行业协会家用中央空调专业委员会申请调解,也可向市或所在区、县消费者协会投诉。
2.当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不能解决的,选定以下第_________种方式解决(不选定的划除):
(1)向上海仲裁委员会申请仲裁。
(2)向人民法院提起诉讼。
八、违约责任
1.由于甲方原因造成变更设计或甲方现场不具备施工条件,致使工期延误的,每延误l天,甲方应当支付误工费人民币_________元给乙方。
2.由于乙方原因逾期竣工,每逾期1天,乙方应当按照甲方已累计付款额的_________%支付违约金给甲方。
3.竣工验收不合格,如系乙方未按图施工或施工质量达不到《家用中央空调施工质量验收规范》的要求,乙方必须无偿返工,并承担返工所造成的损失及逾期竣工的责任;如系设计造成的原因,由甲方向设计方追究责任;如系设备原因,由甲方向设备供应方追究责任。
九、其它
1.本合同如有未尽事宜,双方可通过协商签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
2.本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
地址:_________地址:_________
电话:_________电话:_________
_________年____月____日_________年____月____日
空调拆装合同范本第四篇合同编号:_________
签订地点:_________
委托方(甲方):_________
承接方(乙方):_________
根据《xxx合同法》以及有关法律、法规的规定,结合家用中央空调系统安装施工的特点,经双方友好协商,就甲方委托乙方承担施工家用中央空调系统事宜,达成如下协议(包括本合同附件和所有协议),以资共同遵守。
一、工程概况
1.工程名称:_________
2.工程地址:_________
3.甲方联系人或委托联系人:_________电话:_________
4.甲方所提供机组:
室外机:
室内机:
二、工程施工周期
自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止,完成隐蔽工程安装验收。
待_________装潢工程结束后,进行系统调试、竣工验收。
三、施工管理
1.乙方按照已被甲方确认的设计方案进行施工。
2.甲方在乙方施工前,将与机组相匹配的水、电源接到乙方指定安装室内外机组所需的位置。
3.甲方在乙方施工前,负责清除施工现场的障碍物,使现场具备施工条件。
4.施工图和室外机安装位置,如需得到消防、环保、物业部门认可时,由甲方负责办理,并承担相关费用。
5.乙方施工期问应遵守消防、环保、保安、物业等有关部门的规定。
四、工程造价
1.本合同安装工程总价为人民币_________元。
2.因甲方原因变更设计,需增减材料,总价应相应变动。因此而造成的未计价材料、人工费等均按增减帐按实结算。具体变动价格,由双方协商后签订补充协议。
五、付款方式
1.合同签定后,甲方即支付给乙方合同总价的l0%,计人民币_________元。
2.材料进场,甲方即支付给乙方合同总价的40%,计人民币_________元。
3.隐蔽工程验收合格,甲方即支付给乙方合同总价的40%,计人民币_________元。
4.工程竣工验收合格后,甲方支付给乙方合同总价的10%,计人民币_________元。
5.双方款项往来均应出具收据,工程竣工验收后乙方应开具统一发票交甲方。
六、工程质量及验收
1.乙方保证使用的铜管、风管材料、管材、保温材料及控制元件均附有企业的产品合格证书。
2.隐蔽工程安装完成后,甲、乙双方应办理检查与验收手续,甲、乙双方签署《隐蔽工程验收记录单》。验收时间,乙方应提前2天通知甲方,甲方应在接到通知后2天内验收。
3.甲方在装演工程结束后,应当在2天内通知乙方进行家用中央空调系统安装工程竣工验收;乙方应在接到通知后天内组织验收。
4.竣工验收后,甲、乙双方签署《竣工验收记录单》。乙方对安装的工程实行保修,保修期1年,管道风口保修期2年,从竣工验收结束、开具发票之日起计算。
5.工程竣工后,乙方向甲方提供竣工图纸l份。
6.施工规范及工程竣工验收标准,按照上海家用电器行业协会家用中央空调专业委员会制定的相应规范进行。
七、纠纷处理方式
1.因工程质量,双方发生争议时,凭本合同文本和施工企业开具的统一发票,可向上海家用电器行业协会家用中央空调专业委员会申请调解,也可向市或所在区、县消费者协会投诉。
2.当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不能解决的,选定以下第_________种方式解决(不选定的划除):
(1)向上海仲裁委员会申请仲裁。
(2)向人民法院提起诉讼。
八、违约责任
1.由于甲方原因造成变更设计或甲方现场不具备施工条件,致使工期延误的,每延误l天,甲方应当支付误工费人民币_________元给乙方。
2.由于乙方原因逾期竣工,每逾期1天,乙方应当按照甲方已累计付款额的_________%支付违约金给甲方。
3.竣工验收不合格,如系乙方未按图施工或施工质量达不到《家用中央空调施工质量验收规范》的要求,乙方必须无偿返工,并承担返工所造成的损失及逾期竣工的责任;如系设计造成的原因,由甲方向设计方追究责任;如系设备原因,由甲方向设备供应方追究责任。
九、其它
1.本合同如有未尽事宜,双方可通过协商签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
2.本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
地址:_________地址:_________
电话:_________电话:_________
_________年____月____日_________年____月____日
空调拆装合同范本第五篇1、工程开工之前须与设计师确定灯位、插座及洁具的位置,并且准确计算用料。
2、材料进场后,要自行清点数量,检查有无损坏及质量问题,并自行保护好且存放在安全地方。不得私拿工地材料,一经发现,作三倍赔偿。
3、在不破坏构造的情况下施工,如遇需打承重梁柱时,必须及时反映情况,不得自行施工。线管入墙面内不少于5mm,开槽须使用切割机,暗管、暗盒埋设牢固,暗盒及表面开头必须*整一致。入墙水管要试水打压后封固,如因漏水所造成的返工,所有返工材料及人工由施工负责人自行负责。
4、安装洁具要使用水*尺,如因洁具不水*所造成的返工,则所有返工材料及人工费用由自行负责。安装工具要集中放好,不能放在家俱、大理石台面及地砖上,如乱放工具造成成品损坏,要追究赔偿。
5、要积极与其他工种配合,不能拖延影响其它施工进度。时刻注意施工安全,若发生任何工伤事故则自行负责。每天保持施工场地干净整洁,并定期将垃圾运往楼下物业指定垃圾场。
6、不得向客户收取费用,如图纸更改、尺寸变动、增减项目等必须经公司同意方能施工,若私自施工,则一切后果自行承担。
7、严格按《施工计划》规定的期限完工,延期1天罚款50元。
8、公司会扣留5%的工程保质金,在1年的保修期内,有任何质量问题必须及时到现场处理,如延误或推托不去,将不退还工程保质金。
以上规则未能尽录,希严守自律。如果全年没有任何责任事故发生且均能按时或提前完工,年终公司将给予奖励。
工程名称:
责任人签名:日期
——空调安装协议书5篇
空调拆装合同范本第六篇甲方:xxx科贸有限公司
乙方:经双方协xxx科贸有限公司
(甲方)经营出售的_______品牌空调商品,现委托给乙方安装,为了长期友好合作,双方应遵守以下条款:
一、乙方具有相应的技术资质证明、专业的安装队伍,熟悉制冷技术原理,具有熟练安装和维修制冷空调器的能力,有相应的工具装备。
二、乙方上门安装空调时,遵守品牌厂家的执行标准,做到仪表大方、着装整齐,不得在安装过程中向用户吃拿卡要,如果造成投诉,甲方依据厂家相应的处罚标准将对乙方进行处罚。
三、乙方在安装完成后,及时向甲方提供安装卡,以便甲方向厂家报单。
四、空调安装过程中因自身质量问题不能安装或不能正常使用的甲方应及时调换,如因乙方安装操作不当致使空调不能正常使用,乙方应在24小时之内上门维护,直至故障排除。乙方应遵守厂家制定的安装质保____个月的标准,在此期间空调因安装造成的故障,乙方应及时上门维护。
五、乙方应严格执行安全操作标准,安装过程中因操作不当造成自身安全问题,乙方自己承担责任。
六、甲方对乙方的安装费用进行按月及时结算,不得拖欠。
未尽事宜:
甲方:xxx科贸有限公司(盖章)
乙方:(盖章)代表签字:
代表签字:
日期:20xx年X月XX日
空调拆装合同范本第七篇为了保证在空调安装工程的安全工作中经双方协商共同履行以下责任义务。
第一条甲方安全责任
甲方在乙方进行空调安装前,对乙方现场负责人进行口头安全教育,甲方现场安全负责人为乙方(口头教育后。甲方无相关安全责任),其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。
第二条乙方安全责任
1.安装过程中如有坠落物造成任何事故,均由乙方负责。
2.在安装过程中和后期外机设备发生坠落造成事故的,由乙方负全部责任。
3.乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料,并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。
4.乙方负责对安装人员的安全和治安教育,严格按照国家相关安全操作规程安装,做好安全防范措施,做到安全文明施工。
5.乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故,造成的所有损失和责任均由乙方承担,与甲方无关。
6.乙方在安装前,必须与甲方签订安全协议书,否则视为乙方擅自施工,后果自负。
7.乙方要做到合法用工,相关证件齐全,如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。
8.乙方进场后要服从甲方的指挥,接受甲方的监督,甲方有检查处理的权利。
9.乙方要做好成品保护工作,不得污染和原有装饰、设备、设施,否则要进行清理、恢复原样,或进行赔偿,达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。
10.乙方要做好劳动保护工作,在外墙、临边、高空作业要系好安全带,挂在到可靠地点,高挂低用,不得低挂高用,不系安全带严禁空调安装作业。
11.乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作,做好安全警械和安全防护工作,不得伤害到他人,否则造成的损失由乙方承担。
12.乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物,不准乱倒、乱放,要及时清理到甲方指定地点,做到清洁施工,文明施工。
13.乙方要遵纪守法,不得发生盗窃现象,否则要进行处罚。
第三条甲方安装注意事项
1.在空调安装过程中防止氟里昂泄漏。空调安装完毕后,一定要让安装人员对空调连接口进行检漏,以防氟里昂泄漏。
2.防止雨水从穿墙孔向室内倒灌。在空调安装过程中,必须打一个室内稍高一些的穿墙孔。安装完成后,穿墙孔的空隙必须用油灰堵好,如果是使用楼道内的排水孔,也要注意类似的问题。
3.空调室外机不可随处安装,其位置的选择应有利于今后的维修与保养。室外机啊(压缩机)安装必须要端正,安装工人必须用水*尺找*。室外机支架要用规定配套涨栓,高层安装必须长螺杆穿通墙体固定而且必须要够数,谨防工人为了施工方便省略几个涨栓,日后麻烦多多。
空调拆装合同范本第八篇甲方:河南xxx科贸有限公司
乙方:经双方协商河南海仙子科贸有限公司
(甲方)经营出售的xxxxxxx品牌空调商品,现委托给乙方安装,为了长期友好合作,双方应遵守以下条款:
一、乙方具有相应的`技术资质证明、专业的安装队伍,熟悉制冷技术原理,具有熟练安装和维修制冷空调器的能力,有相应的工具装备。
二、乙方上门安装空调时,遵守品牌厂家的执行标准,做到仪表大方、着装整齐,不得在安装过程中向用户吃拿卡要,如果造成投诉,甲方依据厂家相应的处罚标准将对乙方进行处罚。
三、乙方在安装完成后,及时向甲方提供安装卡,以便甲方向厂家报单。
四、空调安装过程中因自身质量问题不能安装或不能正常使用的甲方应及时调换,如因乙方安装操作不当致使空调不能正常使用,乙方应在24小时之内上门维护,直至故障排除。乙方应遵守厂家制定的安装质保xxxx个月的标准,在此期间空调因安装造成的故障,乙方应及时上门维护。
五、乙方应严格执行安全操作标准,安装过程中因操作不当造成自身安全问题,乙方自己承担责任。
六、甲方对乙方的安装费用进行按月及时结算,不得拖欠。
未尽事宜:
甲方:河南xxx科贸有限公司(盖章)
乙方:(盖章)代表签字:
代表签字:
日期:20XX年X月XX日
空调拆装合同范本第九篇甲方:
乙方:
为了保证空调安装工程的安全工作,经双方协商同意签订本协议。
第一条甲方安全责任
甲方在乙方进行空调安装前,对乙方现场负责人进行口头安全教育,甲方现场安全负责人为(口头教育后。甲方无相关安全责任),其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。
第二条乙方安全责任
1、安装过程中如有坠落物造成任何事故,均由乙方负责。
2、后期外机设备发生坠落(6年之内)造成事故的,由乙方负全部责任。
3、乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料,并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。
4、乙方负责对安装人员的安全和治安教育,严格按照国家相关安全操作规程安装,做好安全防范措施,做到安全文明施工。
5、乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、伤亡等各类安全事故,造成的所有损失和责任均由乙方承担,与甲方无关。
6、乙方在安装前,必须与甲方签订安全协议书,否则视为乙方擅自施工,后果自负。
7、乙方要做到合法用工,相关证件齐全,如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。
8、乙方进场后要服从甲方的指挥,接受甲方的监督,甲方有检查处理的权利。
9、乙方要做好成品保护工作,不得污染和原有装饰、设备、设施,否则要进行清理、恢复原样。因成品保护不力造成的损失由乙方承担
10、乙方要做好劳动保护工作,在外墙、临边、高空作业要系好安全带,挂在到可靠地点,高挂低用,不得低挂高用,不系安全带严禁空调安装作业。
11、乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作,做好安全警械和安全防护工作,不得伤害到他人,否则造成的损失由乙方承担。
12、乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物,不准乱倒、乱放,要及时清理到甲方指定地点,做到清洁施工,文明施工。
13、乙方要遵纪守法,不得发生盗窃现象,否则要进行处罚。
第三条本协议一式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。
甲方(签字和盖章)乙方(签字和盖章)
地址:地址:
电话:电话:
日期:___年__月__日日期:___年__月__日
空调拆装合同范本第十篇建设单位:(简称:甲方)
施工单位:(简称:乙方)
根据《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程的具体情况,本着实事求事的精神,经双方协商签订合同,共同遵守。
一、甲方将自来水改造安装工程项目承包给乙方(一户一表安装),乙方以每户元整为安装费用,共计户,总造价万元。以包工包料的形式包干施工,安装总费用按实际安装户数计算。
二、根据国家饮用水安装卫生标准,安装所用管材采用自来水公司选用的抗严寒、耐腐蚀、强耐压、使用寿命长、卫生环保的卫星牌聚乙烯(PE)管绿色建材产品。
四、结合本村实际情况管道具体设置,分支管大小根据用户数的多少而定,具体设置为:1户进水管为¢25(PE)管;2—5户进水管为¢32(PE)管;6—9户进水管为¢40(PE)管;10—18户进水管为¢50(PE)管;18户以上进水管为¢75(PE)管。自来水管要求埋在30cm—50cm以下,水管质量参照投标须知的规定。小管压力不小于10公斤。
五、计量水表箱为一户一表制,水表必须安装在户外,具*置由用户自定,并在指定安装处做记号,未经允许不得随意改动。
六、本工程工期定为20xx年月日前完工,为确保工程顺利施工,甲方必须配备固定人员为乙方协调好在安装中出现的各种问题。
七、为确保材料安全,便于施工,在施工期间内,甲方必须为乙方提供材料仓库、施工所用的相应电源,确保工程顺利进行,乙方必须抓好安全施工。在施工过程中,若发生意外事故,一切责任由乙方负责。
八、付款方式:乙方在完成总工程量后,甲方支付总工程款,工程完工,验收合格后,工程款全部付清,中标者押金转为质量保证金,若无质量问题,半年后退还。
九、本合同一式四份,双方各执二份,自双方签字盖章后生效。工程款结清后,本合同自行失效。
甲方(公章):
乙方(签字或盖章):
甲方代表:
乙方代表:
20xx年月日
空调拆装合同范本第十一篇甲方:
乙方:
为了搞好呼和浩特市清志跆拳道宣传牌安装工程的安全工作,经双方协商同意签订本协议。
第一条、甲方安全责任
甲方在乙方进行宣传牌安装前,对乙方现场负责人进行口头安全教育,甲方现场安全负责人为,其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。
第二条、乙方安全责任
1、乙方自备宣传牌安装所需要的机械、设备、工具、材料,并负责提供安装人员的安全带、安全帽、面罩等劳动保护用品。
2、乙方负责对安装人员的安全和治安教育,严格按照国家相关安全操作规程安装,做好安全防范措施,做到安全文明施工。
3、乙方在安装前,必须与甲方签订安全协议书,否则视为乙方擅自施工,后果自负。
4、乙方要做到合法用工,相关证件齐全,如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。
5、乙方进场后要服从甲方的指挥,接受甲方的监督,甲方有检查处理的权利。
6、乙方要做好成品保护工作,不得污染和原有装饰、设备、设施,否则要进行清理、恢复原样,或进行赔偿,达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。
7、乙方要做好劳动保护工作,在外墙、临边、高空作业要系好安全带,挂在可靠地点,高挂低用,不得低挂高用,不系安全带严禁宣传牌的安装作业。
8、乙方要确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等安全事故,造成的所有损失和责任均由乙方承担,与甲方无关。
9、乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作,做好安全警械和安全防护工作,不得伤害到他人,否则造成的损失由乙方承担。
10、乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物,不准乱倒、乱放,要及时清理到甲方指定地点,做到活完场地清。
11、乙方要遵纪守法,不得发生盗窃现象,否则要进行处罚。
第三条、本协议一式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。
甲方(签字):
乙方(签字):
地址:
地址:
委托代理人:
委托代理人:
电话:
电话:
日期:年月日
日期:年月日
空调拆装合同范本第十二篇甲方:
乙方:
为了安全地搞好甲方空调拆装工作,经双方协商同意签订本协议。
1、甲方在乙方进行空调拆迁安装前,应对乙方现场负责人进行拆装有关的安全口头警示,并要求乙方做好各项必要的防护措施。
2、乙方自备空调拆迁安装所需的机械、设备、材料,并负责提供安装人员的安全带、安全帽、面罩等安全保护用品。
3、乙方负责对拆迁安装人员的安全和治安教育,严格按照国家相关安全操作规程安装,做好安全防范措施,遵守甲方规定,做到安全文明施工。
4、乙方在拆迁安装过程中,必须与甲方指定人员共同在场,否则视为乙方擅自施工,后果自负。
5、乙方要做到合法用工,相关证件齐全,如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。
6、乙方进场后要服从甲方的指挥,接受甲方的监督,甲方有检查处理权利。
7、乙方要做好成品保护工作,不得污染原有装饰、设备、设施,否则要进行清理、恢复原样,或进行赔偿,达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。
8、乙方要做好劳动保护工作,在墙外、临边、高空作业要系好安全带,挂在可靠地点不系安全带严禁拆迁安装工作。
9、乙方要确保无伤亡事故发生。如发生触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、伤亡等安全事故,造成的所有损失和责任均由乙方负责,与甲方无关。
10、乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作,做好安全警械和安全防护工作,不得伤害到他人,否则造成的损失由乙方承担。
11、乙方在拆迁安装过程中产生的废渣、废液、废弃物,不准乱倒、乱放,要及时清理到甲方指定地点,做到活完场地清。
12、乙方应一件不落地将每一台/套空调设备设施拆卸后交付甲方,并按照甲方指定的位置进行妥善安放。严禁在拆装过程中,偷拿藏匿甲方设施设备物件,若经发现出现以上现象,甲方有权要求乙方按照市场价进行赔偿。若因乙方原因在拆装过程中将空调损坏的,一律由乙方承担修复或赔偿责任。
13、每一台/套空调均应做好统一标示,内机、外机、铜管及相关配件等应全部妥善交付甲方。具体拆装的空调由甲方逐一确认,建立清单,并以此作为与实物对照的依据,以及后期付款的依据之一。
14、费用:只拆不安装空调(吸顶式)每台费用元,拆装空调每台费用元。(其他:立式空调拆移3匹元/台)。以上均为含税价格,费用在全部拆装完成后一周支付,乙方需提前开具正规发票。
第一条本协议一式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。
甲方(签字和盖章):
乙方(签字和盖章):
地址:
地址:
电话:
电话:
日期:__年__月__日
日期:__年__月__日
空调拆装合同范本第十三篇甲方:
乙方:
依据《xxx合同法》及相关法律规定,甲乙双方经友好协商,就空调维护保养事宜达成一致,同意签订本合同按双方的约定履行。
一、合同标的
乙方受甲方委托,为其在用的.营业厅xxx牌空调系统提供有偿的维保服务。维保范围为:主机、末端、整个系统的维护保养。
其中包括:营业厅1楼主机2台、末端10台;营业厅主机按___元/台计收维护费,末端按___元/台计收维护费。以上合计,年合同总价为___元整。¥:___元
二、维保期限:
20xx年__月__日至20xx年__月__日。
三、付款方式:
合同签订之日起十日内甲方付清全款即人民币___元整,¥:___元
四、维保服务标准及内容:
严格按照xxxx空调系统维护保养手册,进行空调维护保养。
具体内容如下:
1、空调末端系统每年夏冬之初进行一次杀菌、消毒、净化处理,去除微生物滋生,消灭细菌根源,使风机所送调节风符合空气卫生标准。
2、主机系统及管线每年进行一次防腐处理。
五、甲方责任:
1、为乙方出入空调维保工作提供方便。
2、提供完整的空调技术资料。
六、乙方责任
1、严格按公司空调维保手册向甲方提供空调维保服务。
2、接受甲方监督,确保服务到位。
3、在接到甲方报修通知后24小时内赶到现场。
4、更换的故障零配件交甲方检查,维修只收配件及材料费,配件价格详见配件价目表。
5、每次维修必须有维修单,并报使用部门及物业部门签字确认;合同外产生费用的维修项目需动力分部签字确认。
七、合同终止:
a、在以下情况之一甲方有权以书面形式通知乙方终止合同:
1、甲方提供有关产权变更证明。
2、维保项目没有按期、按质全面履行超过一季,并经xxx市权威鉴定确实存在问题。
3、甲方由于不可抗力的原因无法履行合同。
b、在以下情况之一乙方有权以书面形式通知甲方终止合同:
1、业权变更。
2、乙方由于不可抗力原因无法履行合同。
3、如甲方陷破产、清盘(合并或重组除外)或未能偿还应付的债务。
八、违约责任:
1、若甲方违约:应向乙方支付违约金xxx元整。并付清所欠款项,乙方有权要求甲方继续履行合同。
2、若乙方违约:应向甲方支付违约金xxx元整。甲方有权要求乙方继续履行合同。
九、其它约定事项:
1、空调维修如果更换零配件xxx元以内费用由乙方承担,xxx元以上由甲方承担。
2、如果因第三方修理空调造成的损失乙方不承担责任。
3、合同未尽事宜双方友好协商解决。
十、本合同一式肆份,甲方持叁份,乙方持壹份,自双方签字盖章起成立,并依法生效。
甲方:
乙方:
年月日:
空调拆装合同范本第十四篇尊敬的业主朋友:
为了规范、统一小区内空调安装,杜绝空调安装不当造成的人身伤害、财产损失事故,服务中心提示您注意如下事项:
1、委托具有高空作业资质的人员安装空调;
2、安装空调时须采取包括但不限于佩戴安全保护绳、安全帽、穿胶鞋等安全防护措施;
3、在物业服务中心指定的位置摆放空调外机;
4、空调安装完毕须固定室外机和空调位百叶窗;
5、空调排水管须接入专用的冷凝水排水管内;
6、需改动空调孔位置必须向物业中心提交申请,通过审批流程后方可进行施工;
7、进行施工安装时不得损坏建筑本体外立面。
空调安装除应注意以上事项外,还应满足其他一切安装空调所要达到的安全、质量等要求。
我已阅读上述提示并承诺按照上述要求安装空调并自行承担因空调安装不当导致的人身、财产损害赔偿责任。
栋室业主:空调安装人员:年月日
本提示一式两份,业主及服务中心各执一份
空调安装安全协议书
甲方:XX
乙方:XX
为了保证空调安装工程的安全工作,经双方协商同意签订本协议。
第一条、甲方安全责任
甲方在乙方进行空调安装前,对乙方现场负责人进行口头安全教育,甲方现场安全负责人为(口头教育后。甲方无相关安全责任),其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。
第二条、乙方安全责任
1、安装过程中如有坠落物造成任何事故,均由乙方负责。
2、后期外机设备发生坠落(6年之内)造成事故的,由乙方负全部责任。
3、乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料,并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。
4、乙方负责对安装人员的安全和治安教育,严格按照国家相关安全操作规程安装,做好安全防范措施,做到安全文明施工。
5、乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故,造成的所有损失和责任均由乙方承担,与甲方无关。
6、乙方在安装前,必须与甲方签订安全协议书,否则视为乙方擅自施工,后果自负。
7、乙方要做到合法用工,相关证件齐全,如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。
8、乙方进场后要服从甲方的指挥,接受甲方的监督,甲方有检查处理的权利。
9、乙方要做好成品保护工作,不得污染和原有装饰、设备、设施,否则要进行清理、恢复原样,或进行赔偿,达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。
10、乙方要做好劳动保护工作,在外墙、临边、高空作业要系好安全带,挂在到可靠地点,高挂低用,不得低挂高用,不系安全带严禁空调安装作业。
11、乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作,做好安全警械和安全防护工作,不得伤害到他人,否则造成的损失由乙方承担。
12、乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物,不准乱倒、乱放,要及时清理到甲方指定地点,做到清洁施工,文明施工。
13、乙方要遵纪守法,不得发生盗窃现象,否则要进行处罚。第三条本协议一式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。
甲方(签字):
地址:XX
委托代理人:XX
电话:XXXXXX
日期:XXXX年XX月XX日
乙方(签字):XX
地址:XXXXXX
委托代理人:XX
电话:XXXXXX
日期:XXXX年XX月XX日
空调安装安全协议书
中央空调系统安装协议书
甲方:宣城百汇置业有限公司
乙方:河北明康机电设备有限公司
经甲乙双方友好协商,就宣城百汇商贸物流园一期空调工程安装达成如下协议:
一、甲方将宣城百汇商贸物流园一期空调工程A区(大馆离心机部分)空调安装项目交由乙方承包,由乙方为本空调工程提供优质快捷的安装服务、
二、甲、乙双方的责任和义务
1、配合乙方、监理单位及总包单位的工作,以顺利施工,如期竣工;
2、配合乙方将工程施工所需的水,电,材料场地提供到位;
3、指导和监督施工过程中的相关技术环节,如有方案变更,及时通知乙方;
4、按本协议及时向乙方拨付施工费用;
5、遵守本协议其他相关条款、
1、组织施工队伍和施工设备按期进场,在工程施工中密切配合甲方有关涉及本工种的全面的质量管理,遵守现场各种制度,维护公司整体形象;
2、制定合理的材料进场计划,积极配合现场物料采购,对进场设备、材料妥善分类和保管,对阶段性材料使用情况有详细书面记录;
3、收集并保管随空调设备及主要物料同行的使用说明和相关报验资料;
4、合理使用并节约安装材料,杜绝浪费和丢失,对故意损坏及管理不善造成的物料损失,由乙方承担此费用;
5、防火、防盗,文明施工,加强安全管理并自负由于安全措施不利发生的费用;
6、工程安装严格按照国家相关规范施工,确保工程质量;
7、有效控制施工进度,定期上报工程进展情况,确保工程如期竣工、对因自身原因导致工期延误而给甲方带来的损失,由乙方全责承担;
8、配合设备厂家对空调系统的调试、数据记录及资料汇集整理;
9、乙方对所承担的安装工程质量保证期响应甲方对业主的质保期限承诺。
三、本工程施工范围、工期要求
本工程施工范围为:离心制冷机组覆盖区域的空调水系统(末端风柜、空调水管路、主机机房、系统电气)的安装,即商场部分一至四层、地下室空调机房含立井和冷却塔等范围内空调水系统的全部安装工作。及风系统的制作及安装。
本工程安装工期为八十天,自接到甲方进场安装通知之日起计算,(指大馆营业区域末端水系统已试压清洗、保温、配电完毕。机房安装进度已完成总工作量80%以上。末端风柜控制箱及主机的安装需配合装修单位确定日期)
如因乙方原因导致工期延误的,每延期一日按人民币5000元向甲方支付延期履约金,延期达30日,甲方有权单方解除合同并不承担给乙方造成的损失,甲方解除合同后要求乙方承担50万元违约金。
四、安装费用及付与方式
1、本工程安装费用为人工清工包干价格,施工时不再另计其他费用,施工安装费总计人民币(小写)78。48万元整。(大写:柒拾捌万肆仟捌佰元整)其中大馆A区540000元;大馆B区244800元。
2、安装费用的付与:
(1)安装辅材,水管、保温材料等相关辅材按空调图纸确定施工,空调室内机到达现场,甲方支付乙方分区安装费用总款的30%。
(2)安装调试完毕并经甲方验收合格后,于一周内甲方付乙方安装人工费至本工程安装费总额的92%,即72。20xx万元(其中A区49。68万元;B区22。5216万元)元;
(3)尾款共计5%作为安装质量保证金,于质保期结束两年后后十日内付清。
(4)安装费的3%为总包配合费用。
五、甲乙双方需补充说明的事项
六、本协议一式叁份,甲乙双方各持一份,设备供应方报备一份,自签订之日起生效、本协议作为宣城百汇商贸物流园一期大馆A区、B区中央空调系统设备采购及安装合同的'附件,遵守主合同的规定,不一致的地方以本协议为准,具有同等法律效力。
甲方(代表)签字:XX
XXXX年XX月XX日
乙方(代表)签字:XX
XXXX年XX月XX日
空调拆装合同范本第十五篇甲方:
乙方:
根据《xxx合同法》及其他有关法律、法规明文规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方维修空调事宜,甲、乙双方达成如下协议:
一、乙方负责维修甲方办公室的30台空调(挂机)。
二、乙方的维修内容为:
1、清洗空调;
2、添加制冷添加剂;
3、配置10个空调遥控器;
4、保障空调正常工作的其他维护内容。
三、乙方保证于20xx年3月28日前将维修后的空调如数交付甲方,并自交付之日起1年内,空调再次发生故障时,乙方应及时免费保修。
四、乙方必须保证空调拆卸后的完好无损,承担维修期间保管拆卸空调的盗失责任,保证维护后的安装固定。
五、未经甲方同意不得擅自将维修工作转包给第三方,也不得擅自更换不需要更换的空调零部件。确需更换,应通知甲方,并保证更换零部件与原装部件的一致或与整机功能性能的匹配。
六、甲方验收维修空调合格后,一次性支付乙方空调维修费。费用依据乙方维修工作内容核算(含税费)。其中:
1、空调清洗保养并添加制冷剂120元/台;
2、配置万能空调遥控器30元/个。
七、本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决;协商不成时,任何一方可以向人民法院提起诉讼。
八、本合同未尽事宜,经合同双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本规定具有同等法律效力。
九、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
_____年____月____日
空调拆装合同范本第十六篇甲方:陕西十冶建设有限公司西控18街坊项目部乙方:
为了保证西控十八街棚户区改造项目3#楼空调防护栏安装工程的安全工作,经双方协商同意签订本协议。
第一条:甲方安全责任
甲方在乙方进行空调护栏安装前,对乙方现场负责人及施工人员进行口头安全教育,甲方现场安全负责人为周凯(口头教育后,甲方无相关安全责任),其教育的主要内容为“与空调护栏安装有关联的安全注意事项”。
第二条:乙方安全责任
1.安装过程中如有坠落物造成任何事故,均由乙方负责。
2.乙方自备空调护栏安装所需要的机械、设备、工具、材料,并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。
3.乙方负责对安装人员的`安全和治安进行教育,严格按照国家相关安全操作规程安装,做好安全防范措施,做到安全文明施工。
4.乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故,造成的所有损失和责任均由乙方承担,与甲方无关。
5.乙方在安装前,必须与甲方签订安全协议书,否则视为乙方擅自施工,后果自负。
6.乙方要做到合法用工,相关证件齐全,如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。
7.乙方进场后要服从甲方的指挥,接受甲方的监督,甲方有检查处理的权利。
8.乙方要做好成品保护工作,不得污染原有装饰、设备、设施,否则要进行清理、恢复原样,或进行赔偿,达到甲方验收合格为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。
9.乙方要做好劳动保护工作,在外墙、临边、高空作业要系好安全带,挂到可靠地点,高挂低用,不得低挂高用,不系安全带严禁护栏安装作业。
10.乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作,做好安全警械和安全防护工作,不得伤害到他人,否则造成的损失由乙方承担。
11.乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物,不准乱倒、乱放,要及时清理到甲方指定地点,做到清洁施工,文明施工。
12.乙方要遵纪守法,不得发生盗窃现象,否则要进行处罚。
第三条本协议一式二份,甲乙双方各持一份,自双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。
甲方(签字):乙方(签字):
委托代理人:委托代理人:
电话:电话:
日期:年月日日期:年月日
空调拆装合同范本第十七篇本文《空调安装合同协议书》由合同圈合同范文频道整理,仅供参考。如果觉得很不错,欢迎点评和分享~感谢你的阅读与支持!
【篇一】
合同编号:_________
签订地点:_________
委托方(甲方):_________
承接方(乙方):_________
根据《xxx合同法》以及有关法律、法规的规定,结合家用中央空调系统安装施工的特点,经双方友好协商,就甲方委托乙方承担施工家用中央空调系统事宜,达成如下协议(包括本合同附件和所有协议),以资共同遵守。
一、工程概况
工程名称:_________
工程地址:_________
甲方联系人或委托联系人:_________电话:_________
甲方所提供机组:
室外机:
室内机:
二、工程施工周期
自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止,完成隐蔽工程安装验收。
待_________装潢工程结束后,进行系统调试、竣工验收。
三、施工管理
乙方按照已被甲方确认的设计方案进行施工。
甲方在乙方施工前,将与机组相匹配的水、电源接到乙方指定安装室内外机组所需的位置。
甲方在乙方施工前,负责清除施工现场的障碍物,使现场具备施工条件。
施工图和室外机安装位置,如需得到消防、环保、物业部门认可时,由甲方负责办理,并承担相关费用。
乙方施工期问应遵守消防、环保、保安、物业等有关部门的规定。
四、工程造价
本合同安装工程总价为人民币_________元。
因甲方原因变更设计,需增减材料,总价应相应变动。因此而造成的未计价材料、人工费等均按增减帐按实结算。具体变动价格,由双方协商后签订补充协议。
五、付款方式
合同签定后,甲方即支付给乙方合同总价的l%,计人民币_________元。
材料进场,甲方即支付给乙方合同总价的4%,计人民币_________元。
隐蔽工程验收合格,甲方即支付给乙方合同总价的4%,计人民币_________元。
工程竣工验收合格后,甲方支付给乙方合同总价的1%,计人民币_________元。
双方款项往来均应出具收据,工程竣工验收后乙方应开具统一发票交甲方。
六、工程质量及验收
乙方保证使用的铜管、风管材料、管材、保温材料及控制元件均附有企业的产品合格证书。
隐蔽工程安装完成后,甲、乙双方应办理检查与验收手续,甲、乙双方签署《隐蔽工程验收记录单》。验收时间,乙方应提前2天通知甲方,甲方应在接到通知后2天内验收。
甲方在装演工程结束后,应当在2天内通知乙方进行家用中央空调系统安装工程竣工验收;乙方应在接到通知后天内组织验收。
竣工验收后,甲、乙双方签署《竣工验收记录单》。乙方对安装的工程实行保修,保修期1年,管道风口保修期2年,从竣工验收结束、开具发票之日起计算。
工程竣工后,乙方向甲方提供竣工图纸l份。
施工规范及工程竣工验收标准,按照上海家用电器行业协会家用中央空调专业委员会制定的相应规范进行。
七、纠纷处理方式
因工程质量,双方发生争议时,凭本合同文本和施工企业开具的统一发票,可向上海家用电器行业协会家用中央空调专业委员会申请调解,也可向市或所在区、县消费者协会投诉。
当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不能解决的,选定以下第_________种方式解决(不选定的划除):
(1)向上海仲裁委员会申请仲裁。
(2)向人民法院提**讼。
八、违约责任
由于甲方原因造成变更设计或甲方现场不具备施工条件,致使工期延误的,每延误l天,甲方应当支付误工费人民币_________元给乙方。
由于乙方原因逾期竣工,每逾期1天,乙方应当按照甲方已累计付款额的_________%支付违约金给甲方。
竣工验收不合格,如系乙方未按图施工或施工质量达不到《家用中央空调施工质量验收规范》的要求,乙方必须无偿返工,并承担返工所造成的损失及逾期竣工的责任;如系设计造成的原因,由甲方向设计方追究责任;如系设备原因,由甲方向设备供应方追究责任。
九、其它
本合同如有未尽事宜,双方可通过协商签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
地址:_________地址:_________
电话:_________电话:_________
_________年____月____日_________年____月____日
【篇二】
乙方:
根据《xxx经济合同法》相关规定,经甲乙双方友好协商,达成设备安装合同壹份,内容如下:
一、工程概况:
工程名称:中央空调系统的安装调试
工程地点:项目工地(号)
二、合同范围:
本合同范围:项目中央空调系统工程的安装、调试、验收及维保。
乙方应提供崭新的未经使用的安装设备及材料、技术服务和所需的其他事项。在履行合同过程中,如乙方没有提供或没有达到设计图纸中的技术性能指标,乙方应免费采取挽救措施,并承担全部责任。
甲方需要而合同文件中未提出的技术要求,甲方有权发出变更通知,乙方有责任以合理的进度以及惠的价格满足甲方变更的要求。
招标文件及投标文件作为合同附件,组成本合同不可分割的一部分,甲乙双方共同承诺、遵守。
三、合同造价:
本合同总造价为:¥元
人民币大写:元整
“合同价格”是指项目中央空调系统工程,除甲方供应中央空调系统设备以外(甲方供应设备见附表),从安装设备及材料、安装调试、备品备件供应至竣工验收合格交付使用及维保等的人民币报价,其中包括材料费、包装费、运杂费、装卸费、安装费、调试费、备品备件供应费、直至验收合格交付使用的一切费用及维保期内的维保费用等。
合同价格为固定价,包括所有由于以原材料工本或其他条件的价格浮动而导致的全部额外费用,但由于甲方增减工程量引起的价格调整除外。
合同价格包括合同涉及到的,由乙方提供的与设备的安装与调试期间有关的一切专用工具、测试及所用仪器、耗材的费用,并由乙方负责运进和运离工程现场。
合同价格包括乙方人员到现场的一切交通食宿费,甲方协助乙方人员在现场居住的方便,但有关费用由乙方自理。
除非另有规定,乙方的价格须包括执行和完成合同文件描述的工作以及不可或缺的所有附带工作及费用,不论它们是否在合同文件中有所说明,也不论它们是否在签订合同时可以预料到。
四、付款方式
合同签订后,十天内,乙方进场前,甲方支付合同总价3﹪为设备预付款;
主要设备含空调主机及风机盘管末端进场后,甲方支付合同总价3%
工程量进展到一半时,甲方支付合同总价2﹪。
安装、调试、验收合格后,甲方支付合同总价15﹪。
质量保证期结束,无质量问题,甲方付清全部余款
五、工程工期:
根据发包人使用要求,双方约定合同签定后,自乙方收到设备预付款之日起两个月内,乙方完成本合同全部工程的安装调试工作。
乙方进场前向甲方提供施工组织设计和施工总进度计划。
在合同生效以后,叁日内,乙方完成进场前的准备工作,并组织施工人员进场开始施工。
乙方须按合同规定的日期完成安装及调试,协调与消防、装修的冲突,保证工程顺利进行,确保按期完成。
如工程实际与图纸设计存在较大差异,无法按图施工;或图纸有较大变更,不能按期完成施工,经甲方签字认可,工期顺延。
遇不可抗力(由于严重的自然灾害如洪水、地震等不可避免的或不可预见的及非人为所能控制的事件),工期顺延。
六、工程验收:
乙方应按国家或国际有关的标准与规范施工。
安装施工应以图纸要求为准,不得私自偷工减料,或更换图纸规定的安装材料。对于图纸未规定的安装材料,应选用质量较好的材料使用。工程安装调试完成以后,应达到图纸设计的功能及使用要求。
甲方的授权代表有权任何时候检查乙方的相关工程质量与工程材料的质量,并作为验收的依据之一。
七、变更通知
乙方如因为甲方原因影响了合同成本或交工期限,须立即以书面形式向甲方提出,甲方核实无误后将向乙方发出变更通知,但在以下情况中,不得发变更通知。
对乙方影响行为是在合同规定内作出的,或是由于乙方未能履行合同要求所必须的义务。
乙方合同执行情况是因其自身的失误、疏忽或未能按合同要求履行而受影响。
如果乙方认为所作的变更可能会使自己不能履行合同中义务时,须及时向甲方提出。相应设备及工程量的增减,按照国家2xx年工程定额三类取费进行合同金额修订。
八、质保期
质保期从竣工验收合格之日起计算壹年,主机设备保修三年。
乙方所提供的安装材料为全新的、且中央空调系统安装质量符合合同要求。主机为约克公司产品,风机盘管及末端为上海三燕产品。
在质保期内,若非误操作或人为破坏所致,则合同标的或其部件、安装材料等损坏应由乙方免费维修、供应和安装。
在质保期内,乙方在接到甲方通知后,2小时内作出反应并指导,24小时之内应派有经验的技术人员到工地现场,履行其保修义务或处理紧急维修工作。超过24小时甲方可请其他人员进行修理,其费用从质保金中扣除。
若质保期内,甲方没有指出有缺陷,则代表甲方对乙方的工程安装是满意的,其质量保证责任已完成,但隐蔽性的、合理的检查和实验都不能发现的缺陷除外。
九、违约责任
由于乙方的原因不能按时交付使用,所使用的安装材料不符合合同规定,由此造成的损失,应有乙方承担一切责任。
若由于甲方原因出现如未按有关要求验收工程或其他原因致使乙方延期交工等,乙方不负责任。
乙方原因延误工期,每延误一天交付使用,支付金额为合同价款1‰的违约金(无法抗拒因素造成误工除外)。
十、不可抗力
如果双方的任何一方因人力不可抗拒因素(诸如台风、地震、战争或双方认同的其他情况)而引起合同进度延误,在此情况下,一方应及时书面通知另一方,并提供当地*签发的不可抗力的证明。受不可抗力事件影响一方,就尽力减少事件的影响,尽早恢复工作,双方应尽早协商并确定新的交工日期,并由甲方发给乙方完工变更通知书,确定合同进度相应顺延。
不可抗力事件给双方造成任何损失,有各方自行负责,合同价格不得因不可抗力的影响而作任何调整。
十一、责任
乙方负责在工程峻工前,对已完工程的成品保护,在此期间发生的损坏,由乙方负责修复。
乙方承担在安装、维修等过程中因施工与质量问题引发的其他事故和由此发生的全部费用。
乙方承担由于自身安全措施不力造*身伤亡事故的责任和由此发生的全部费用。
十二、合同终止
双方应按照合同的规定,全面履行完全合同义务直至合同终止。
凡出现以下情形,甲方有权通知乙方终止合同:
不可抗力的原因而不能履行合同。
当甲方确信乙方已无履约能力时。
乙方在收到甲方的合同终止书后,应立即终止合同执行,但双方有权追究在合同终止前的违约索赔。
十三、仲裁
本合同适用的法律是《xxx合同法》。
双方由合同或合同之外引起的所有纠纷,可通过双方的友好协商来解决,若该协商在纠纷开始后不能在15天内通过协商解决,任何一方可以在一个月内向对方提出书面通知,并将该纠纷提交工程所在地仲裁部门或工程所在地法院进行解决。
仲裁或法院判决对双方具有约束力,凡产生的仲裁费用或诉讼费用,按照国家相关法律规定执行。
在仲裁和**过程中,除非双方协商同意终止合同,否则双方必须继续执行他们各自的合同义务。
十四、合同生效及其他
本合同应在双方签字、盖章之日起生效。双方均已履行完合同规定的全部责任和义务时失效。
在合同执行期间,双方均不得单方随意作出合同范围以外的变更或解除合同。
合同若有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与合同具有同等法律效力,若补充规定与合同不一致时,以签订日期在后者为准。
合同由协议书与合同附件组成,并具有同等法律效力。
合同一式两份,甲方、乙方各执一份。
十五、其他未尽事项:
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
委托人:委托人:
开户行及帐号:开户行及帐号:
联系方式:联系方式:
年月日年月日
——空调工程协议书(菁华1篇)
空调拆装合同范本第十八篇甲方:
乙方:
甲乙双方本着公平、合理的原则,经友好协商,达成以下协议:
一、甲方愿将____________所有空调器签约给乙方清洗、保养、维修。
二、乙方在贵单位施工过程中,每台空调的维修、保养、清洗都必须有贵单位指定人员在现场监督及指导下完成并由甲方每个科室负责人签字。此单方可结算。
三、乙方在贵单位施工期间,所有施工人员都必须佩戴安全绳索方可施工,若甲方人员发现乙方施工现场未佩戴安全绳索,甲方可立即终止此合同,并且无需向乙方支付任何费用。
四、乙方在贵单位办公室和_____内保养及维修空调过程中。必须保证甲方的财产,物品、资料不损坏及遗失,乙方的施工人员必需自己的每个细节,严格要求自己,树立乙方公司的良好形象。
五、本次合同空调清洗、保养______元/套,若合同期间出现其它故障,按本次合同的补充条款标准结算。
六、本次合同的补充条款如下:
1、分体挂机补加氟_____元/台。电路故障的材料费用按市场通价加维修费______元/台结算。
2、分体机管路破裂漏氟,换四通阀、焊接、堵漏、抽空、加氟_____元/台。
3、分体机移机,拆装_____元/台
4、3P、5P柜机补加氟_______元/台,电器故障材料按市场通行价格加维修费______元/台结算。
5、3P、5P柜机焊接、堵漏、更换四通阀、抽空、加氟______元/台。
6、3P柜机拆装机_______元/台。
7、5P柜机拆装机_______元/台。
七、本次清洗自签约起7天内完成,合同的保修期为壹年,签约日期______年_____月____日,截止日期______年_____月____日。
八、合同期内,甲方空调器出现任何故障乙方必须在1小时内向甲方作出回应,___小时内处理好一般常见故障,_____小时疑难杂症必须征得甲方领导的同意,乙方积极配合,尽快处理。
九、合同期内乙方所修空调若三个月内出现同一故障,甲方不支付乙方第二次维修费用,由乙方负责修好。
十、本次合同壹式贰份,双方各执壹份。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
日期:
空调拆装合同范本第十九篇甲方:__
乙方:北京有限公司
为了搞好空调安装工程的安全工作,经双方协商同意签订本协议。
第一条、本协议为
合同(合同编号:)的附件。
第二条、甲方安全责任
甲方在乙方进行空调安装前,对乙方现场负责人进行口头安全教育,甲方现场安全负责人为
,其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。
第三条、乙方安全责任
1、乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料,并负责提供安装人员的安全带、安全帽、面罩等劳动保护用品。
2、乙方负责对安装人员的安全和治安教育,严格按照国家和北京市相关安全操作规程安装,做好安全防范措施,做到安全文明施工。
3、乙方在安装前,必须与甲方签订安全协议书,否则视为乙方擅自施工,后果自负。
4、乙方要做到合法用工,相关证件齐全,如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。
5、乙方进场后要服从甲方的指挥,接受甲方的监督,甲方有检查处理的权利。
6、乙方要做好成品保护工作,不得污染和损坏原有装饰、设备、设施,否则要进行清理、恢复原样,或进行赔偿,达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。在安装完成后,基建部安排专业工程师核查原有设施恢复情况,如达不到甲方要求,根据实际情况进行扣款处理。
7、乙方要做好劳动保护工作,在外墙、临边、高空作业要系好安全带,挂到可靠地点,高挂低用,不得低挂高用,不系安全带严禁空调安装作业。
8、乙方要确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等安全事故,造成的所有损失和责
任均由乙方承担,与甲方无关。
9、乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作,做好安全警械和安全防护工作,不得伤害到他人,否则造成的损失由乙方承担。
10、乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物,不准乱倒、乱放,要及时清理到甲方指定地点,做到活完场地清。
11、乙方进入甲方单位大门后严禁吸烟,每发现一次每人罚款500元。
12、乙方要遵纪守法,不得发生盗窃现象,否则要进行处罚。
第四条、本协议一式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。
甲方(章):__
乙方(章):北京有限公司
地址:__________
地址:__________
法定代表人或委托代理人:
法定代表人或委托代理人:
电话:______
电话:______
日期:20__年06月03日
日期:20__年06月03日
空调拆装合同范本第二十篇甲方:
乙方:
为了加强建筑施工安全管理,坚持安全第一、预防为主的方针,确实做到安全生产,人人有责,特签定本安全责任书。
一、乙方必须确保所有进场施工的人员,年满十八周岁且身体健康。老、弱、病、残、孕、家属、小孩及童工不得进入现场,否则,产生一切后果均乙方自负,甲方不承担任何责任。
二、乙方全体施工人员必须遵守国家规定的安全生产六大纪律,遵守甲方的安全管理制度和《工地文明施工规定》,熟知、掌握本工种的安全规程和操作规范。
三、乙方及其各班组要建立安全施工领导小组,设立专职安全员与甲方保持联系,并定期对其职工进行安全教育,经常进行安全施工检查(特别是班前教育检查),且和职工个人要签定安全责任书,不签者由此产生的一切后果均由乙方承担。
四、乙方必须确保所有职工按规定正确使用防护措施,不得滥用或不用;保证进入施工现场带好安全帽,严禁工人穿拖鞋、硬底易滑鞋、易透鞋及赤膊上班;特殊工种操作人员持证上岗,严禁使用无证、不懂机电、设备操作技术的人员。若有违反,全部责任均由乙方承担。
五、乙方非现场施工人员禁止进入施工规划区域内,否则造成的一切后果由乙方个人自负。
六、乙方在施工期内各班组及个人要增强安全意识,做好自身安全保护,出现大小事故均由乙方负责,甲方概不负责。(注:本条适用于由乙方自身各种原因引起的安全事故)
七、在施工期间,由于乙方内部管理不严而误伤他人,由乙方承担全部责任。
八、在施工期间,乙方人员与其他承包队发生打架行为,各承包队责任自负,并且甲方将按〈〈工地文明施工规定〉〉严加处罚。
九、乙方施工人员外出发生走失或任何不安全事件,责任由乙方自负,甲方概不负责。
十、乙方人员或家属不得在施工现场和生活区内摆摊设点,开食堂,卖副食。以防止食物中毒和发生意外事故。
十一、本责任书一式四份,甲乙双方各二份做为工程承包合同附件。
若有新增内容条款,作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。
十二、本合同自双方签字之日起生效,承包施工结束,并经验收结算、帐款付清后自行失效。
甲方:
乙方:
签定日期:
空调拆装合同范本第二十一篇甲方:xx科贸有限公司
乙方:xx有限公司
(甲方)经营出售的_______品牌空调商品,现委托给乙方安装,为了长期友好合作,双方应遵守以下条款:
一、乙方具有相应的技术资质证明、专业的安装队伍,熟悉制冷技术原理,具有熟练安装和维修制冷空调器的能力,有相应的工具装备。
二、乙方上门安装空调时,遵守品牌厂家的执行标准,做到仪表大方、着装整齐,不得在安装过程中向用户吃拿卡要,如果造成投诉,甲方依据厂家相应的处罚标准将对乙方进行处罚。
三、乙方在安装完成后,及时向甲方提供安装卡,以便甲方向厂家报单。
四、空调安装过程中因自身质量问题不能安装或不能正常使用的甲方应及时调换,如因乙方安装操作不当致使空调不能正常使用,乙方应在24小时之内上门维护,直至故障排除。乙方应遵守厂家制定的安装质保____个月的标准,在此期间空调因安装造成的故障,乙方应及时上门维护。
五、乙方应严格执行安全操作标准,安装过程中因操作不当造成自身安全问题,乙方自己承担责任。
六、甲方对乙方的安装费用进行按月及时结算,不得拖欠。
未尽事宜:
甲方:xx有限公司(盖章)
乙方:(盖章)代表签字:
代表签字:
日期:20XX年X月XX日
空调拆装合同范本第二十二篇甲方:XX制药厂。
乙方:
甲、乙双方就空调设备维修事宜经*等协商达成如下协议:
一、甲方的责任和义务:
1、甲方将老厂空调机组交给乙方维修。故障为冷凝器补漏加氟。
2、甲方同意付给乙方维修费人民币叁千元(元)整(含材料费)。维修工作完毕交付使用时先付两千元,余款三个月保修期结束时一周内一次付清。
3、乙方在维修施工过程中,甲方应提供必要的方便,如场地、水电、工具设备进出厂等。施焊时甲方借焊机给乙方使用。
4、设备维修完毕交付使用后,甲方保证严格按设备操作规程操作使用,冷凝器不得断水。如因甲方违规操作使用造成故障不由乙方保修。
5、甲方同意在今年设备使用完后由乙方回收机组余氟。
二、乙方的责任和义务:
1、乙方负责在五月三十一日前将空调制冷机组修好交付使用。并保修三个月即到八月底。
2、在设备交付使用后,如设备运行过程中出现故障甲方报修后乙方保证二十四小时内到场检查维修。
3、乙方保证施工安全,在施工过程中如果不遵守安全规程造成安全事故由乙方负责。
4、在设备使用过程中,乙方保证每月巡查两次。
甲方代表签字盖章:
乙方代表签字盖章:
20xx年X月XX日
空调拆装合同范本第二十三篇甲方:xxx科贸有限公司
乙方:经双方协xxx科贸有限公司
(甲方)经营出售的_______品牌空调商品,现委托给乙方安装,为了长期友好合作,双方应遵守以下条款:
一、乙方具有相应的技术资质证明、专业的安装队伍,熟悉制冷技术原理,具有熟练安装和维修制冷空调器的能力,有相应的工具装备。
二、乙方上门安装空调时,遵守品牌厂家的执行标准,做到仪表大方、着装整齐,不得在安装过程中向用户吃拿卡要,如果造成投诉,甲方依据厂家相应的处罚标准将对乙方进行处罚。
三、乙方在安装完成后,及时向甲方提供安装卡,以便甲方向厂家报单。
四、空调安装过程中因自身质量问题不能安装或不能正常使用的甲方应及时调换,如因乙方安装操作不当致使空调不能正常使用,乙方应在24小时之内上门维护,直至故障排除。乙方应遵守厂家制定的`安装质保____个月的标准,在此期间空调因安装造成的故障,乙方应及时上门维护。
五、乙方应严格执行安全操作标准,安装过程中因操作不当造成自身安全问题,乙方自己承担责任。
六、甲方对乙方的安装费用进行按月及时结算,不得拖欠。
未尽事宜:
甲方:xxx科贸有限公司(盖章)
乙方:(盖章)代表签字:
代表签字:
日期:20xx年X月XX日
空调拆装合同范本第二十四篇甲方:___科贸有限公司
乙方:经双
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 午托班合伙人合同协议书2024年
- 药品合同协议2024年
- 体育馆场地租赁合同协议书2024年
- 土方运输合同十2024年
- 南京二手房买卖合同2024年
- 年春季苏教版四年级下册数学试卷
- 人教版高中化学目录及知识点
- 英语人教版课堂记录提高英语综合素质
- 苏教版五年级上册多音字理解与应用
- 塑造健康品德观念
- 餐厅岗位需求分析
- 关于大学生当兵退学费申请表
- 蒸汽管道施工技术方案
- C语言程序设计实例教程(慕课版)(第3版)课件 常中华 第4、5章 算法与结构化程序设计、选择结构程序设计
- 医院护理培训课件:《PFNA的手术配合》
- 中国房颤专家共识
- 从业人员培训试卷
- web应用安全防护与安全评估研究
- 新冠孕妇产房待产及分娩防控流程图
- 不锈钢仿竹护栏施工方法介绍
- 架空供水管道施工方案
评论
0/150
提交评论