水库建设项目施工招标文件

页第三章评标办法（经评审的最低投标价法）经评审的最低投标价法评标说明:为提高评标质量，集中时间对推荐的中标候选人进行严格详细评审，根据《四川省人民政府关于严格规范国家投资工程建设相关项目招标投标工作的意见》（川府发[2007]14号）第十九条对采用经评审的最低投标价法的规定，“评标时按各投标人由低至高的报价排序依次对投标文件进行详细评审，评出合格的1-3个投标人按报价由低至高顺序排出中标候选人”。评标按下列步骤进行：（1）按第3.1.3项规定进行算术修正；（2）按“2.2详细评审标准”规定的量化因素和量化标准进行价格折算；（3）经投标人签字接受的算术修正价格（以下简称修正价）加（减）按第2.2款折算的价格计算出评标价，评标价按由低到高的顺序编制价格比较一览表；（4）第2.2款规定的量化因素（加或减）不得超过投标人报价（有修正的，以修正价为准）上下10%的幅度。对某投标人的报价量化折算时，超过10%上下幅度的，以正负10%计算评标价；（5）评标委员会按评标价由低到高的排序，严格按照本评标办法规定的强制性标准，依次对投标文件进行评审（形式评审、资格评审、响应性评审），满足强制性标准的为“符合”，不满足强制性标准的为“不符合”，只要有其中任何一项“不符合”，该投标文件作废标处理，不再评审该投标文件，直到评审出第二章“投标人须知”7.1中确定的应推荐的中标候选人数为止（所有投标都不满足，应否决所有投标；满足招标文件要求的投标人少于应推荐的中标候选人的，评标委员会只推荐满足招标文件要求的投标人为中标候选人）。推荐出招标文件确定的中标候选人数后，其他投标人的投标文件评标委员会不再评审。评标办法前附表条约条款号评审因素评审标准2.1.1形式评审标准投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致签字、盖章符合第二章“投标人须知”第3.7.3项要求副本份数符合第二章“投标人须知”第3.7.4项要求装订符合第二章“投标人须知”第3.7.5项要求编页码和小签符合第二章“投标人须知”第10.1款规定投标文件格式符合第八章“投标文件格式”的要求和符合第二章“投标人须知”第3.7.1项要求。报价唯一只能有一个有效报价，即符合第二章“投标人须知”第10.3款要求2.1.2资格评审标准营业执照具备有效的营业执照，安全生产许可证具备有效的安全生产许可证（园林绿化、电梯安装除外）资质等级符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定类似相关项目业绩符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定财务状况符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定信誉符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定相关项目经理符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定其他要求构成投标文件的所有人员应是本单位人员投标要求不存在第3.1.2项任何一种情形之一2.1.3响应性评审标准投标合适的内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定工期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定工程质量符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定投标保证金符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定权利义务符合第四章“合同合约条约条款及格式”规定已标价工程量清单符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量以及“说明”中对投标人的要求。技术标准和要求符合第七章“技术标准和要求”规定成本低于成本报价按第二章”投标人须知”第10.4款规定进行认定最高限价投标报价（修正价）不得超过第二章“投标人须知“7.3.1项规定的最高限价。条约条款号评审因素评审标准2.1.4施工组织设计和项目管理机构评审标准施工合适的方案与技术措施施工临时设施的布置是否合理；主要施工方法和程序采用是否符合规范、要求，能否保证进度、质量、安全等；质量管理管控体系与措施保证施工质量的措施、方法是否全面有效，管理管控制度是否健全。安全管理管控体系与措施安全管理管控制度是否健全，安全教育及防范措施是否可靠有效。环境保护管理管控体系与措施环境保护与水土保持措施完善、可行、有保障。工程进度相关计划与措施施工总进度相关计划和主要相关项目进度相关计划是否满足总工期要求，进度相关计划是否全面合理，关键线路是否明确，表述方法是否清楚。资源配备相关计划满足工程需要技术负责人符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定其他主要人员符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定施工设备资源配备相关计划是否科学合理。投入本工程的主要施工机械设备及管理管控人员配备数量是否充足，设备性能是否可靠（设备完好率在95%以上），满足工程需要试验、检测仪器设备投入本工程的主要试验、检测设备数量是否充足，设备完好率在95%以上。条约条款号量化标准2.2详细评审标准量化因素量化标准投标报价经评审的最低投标价法是对通过初步评审、算术性修正和详细评审的投标人按照评标价由低到高排序。判断投标报价是否低于成本按第二章投标人须知前附表10.4条，合适的内容应与第二章投标人须知前附表10.4条合适的内容完全一致。将低于成本的报价作为废标处理。算术性修正算术性修正评标委员会只对通过初审、初评后的投标文件从报价方面进行算术性修正评审。看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下：a.投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；b.当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委原会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。c.当各细目的合价累计不等于总价时，应以各细目合价累计数为准，修正总价。d.按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。注：（1）评审标准中，列举的第二章“投标人须知”某条、款、项、目的规定和要求，既包括“投标人须知”规定和要求，也包括“投标人须知”在前附表中补充和细化的规定和要求，下同。如2.1.2“合格的投标人”的“资格评审标准”为“没有第二章‘投标人须知’第1.4.3项限制投标的情形”，既包括“投标人须知”1.4.3项规定的12种情形，也包括“投标人须知”在前附表中对第1.4.3项补充和细化的限制投标的情形。又如2.1.1“编页码和小签”的“形式评审标准”为“符合第二章‘投标人须知’第10.1款规定”，按第二章“投标人须知”第10条“需要补充的其他合适的内容：见投标人须知前附表”，其具体合适的内容在“投标人须知”前附表第10.1款。（2）评标委员会如要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件进行核验的，应向投标人发出书面通知，评标委员会要求投标人递交的时间距投标人收到评标委员会书面通知的时间不得少于90分钟。评标委员会成员三分之二以上认为投标人没有按评标委员会要求提交有关证明和证件的原件进行核验（没有在规定时间内提交或提交的有关证明和证件不符合要求），认定该项不符合相应的评审标准，其投标作废标处理。（3）评标委员会在评标过程中，如要求投标人澄清或说明的，评标委员会要求投标人递交书面澄清或说明的时间距投标人收到评标委员会书面通知的时间不得少于90分钟。评标委员会认为投标人的澄清或说明不够明确，应再次要求投标人对不明确的合适的内容进行澄清或说明，评标委员会要求投标人再次递交书面澄清或说明的时间距投标人收到评标委员会书面通知的时间不得少于60分钟。评标委员会成员三分之二以上认为该投标人的两次澄清或说明，都不符合评标委员会要求的，作废标处理。（4）投标人串通投标或弄虚作假或有其他违法行为，评标委员会在评标过程中发现，证据确凿的，经评标委员会成员三分之二以上同意，其投标作废标处理；证据不够确凿的，其投标不能作废标处理，但评标委员会在向招标人提交书面评标报告时，应予说明。在评标结束后发现投标人串通投标或弄虚作假或有其他违法行为，查证属实的，取消其中标资格，没收投标保证金，并赔偿招标人重新招标和工期延误的损失费400万元。“其他违法违规行为”是指第二章“投标人须知”1.4.3在前附表中补充的限制投标的违法违规情形。（5）评审“不存在第3.1.2项任何一种情形之一”：评审委员会没有发现申请人存在本章第3.1.2项任何一种情形之一的，评审结论为“符合”，发现投标人存在本章第3.1.2项任何一种情形之一的，评审结论为“不符合”。评审结论为“不符合”的，要经评标委员会成员三分之二以上同意，并要详细、具体说明“不符合”的理由，附上相关的证据。1、评标方法本工程相关项目采用经评审的最低投标价法，评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章第2.2款规定的量化因素及量化标准进行价格折算，按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。经评审的投标价相等时，投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。2、评审标准2.1初步评审标准2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。2.1.4施工组织设计和相关项目管理管控机构评审标准：见评标办法前附表。2.2详细评审标准见评标办法前附表。3、评标程序3.1初步评审3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：(l）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；(2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；(3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。3.2详细评审3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价，并编制价格比较一览表。3.2.2评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。3.3投标文件的澄清和补正3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的合适的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性合适的内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。3.4评标结果3.4.1评标委员会按照经评审的价格由低到高的顺序推荐中标候选人。3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。第四章合同合约条约条款及格式第一部分合同合约协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同合约法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。2.工程地点：。3.工程立项批准文号：。4.资金来源：。5.工程合适的内容：。群体工程应附《承包人承揽工程相关项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：。二、合同合约工期相关计划开工日期：年月日。相关计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述相关计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合标准。四、签约合同合约价与合同合约价格形式 1.签约合同合约价为：人民币（大写）(¥元)其中：（1）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（2）专业工程暂估价金额：人民币（大写）______________(¥_________元)；（3）暂列金额：人民币（大写）(¥元)。2.合同合约价格形式：。五、相关项目经理承包人相关项目经理：。六、合同合约文件构成本协议书与下列文件一起构成合同合约文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同合约条约条款及其附件；（4）通用合同合约条约条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同合约文件。在合同合约订立及履行过程中形成的与合同合约有关的文件均构成合同合约文件组成部分。上述各项合同合约文件包括合同合约当事人就该项合同合约文件所作出的补充和修改，属于同一类合适的内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同合约条约条款及其附件须经合同合约当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行相关项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同合约约定的期限和方式支付合同合约价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同合约约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同合约的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同合约实质性合适的内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同合约条约条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同合约于年月日签订。十、签订地点本合同合约在签订。十一、补充协议合同合约未尽事宜，合同合约当事人另行签订补充协议，补充协议是合同合约的组成部分。十二、合同合约生效本合同合约自生效。十三、合同合约份数本合同合约一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：

第二部分通用合同合约条约条款详见《建设工程施工合同合约（示范文本）》（GF-2013-0201）“通用合同合约条约条款”全部合适的内容。第三部分专用合同合约条约条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同合约1.1.1.10其他合同合约文件包括：履行合同合约过程中双方书面确认的对合同合约合适的内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更以及补充合同合约等资料。1.1.2合同合约当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.2.5设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条约条款规定的发包方提供的施工场地。1.1.3.9永久占地包括：见规划红线图。1.1.3.10临时占地包括：。1.3法律适用于合同合约的其他规范性文件：国家规定的现行相关法律、法规、施工规范、验收规范及地方政府规章、文件等。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家规定的现行相关法律、法规、施工规范、验收规范及地方政府规章、文件等。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。1.5合同合约文件的优先顺序合同合约文件组成及优先顺序为：按通用条约条款1.5规定的解释顺序。1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：双方签订合同合约后承包人开工前；发包人向承包人提供图纸的数量：壹套。发包人向承包人提供图纸的合适的内容：本合同合约发包合适的内容中的全部图纸。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、企业资质、人员资质等；承包人提供的文件的期限为：合同合约签定后5日内。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员使用。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同合约有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：；监理人指定的接收人为：。1.10交通运输1.10.3场内交通场内的施工便道由承包人自行修建并承担相关费用。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同合约价格：调整。允许调整合同合约价格的工程量偏差范围：工程量偏差累计超过本工程中标价的3%(含3%)或各单项工程量清单中工程量的10%(包含10%)，才允许调整合同合约价格。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：；身份证号：；职务：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。发包人对发包人代表的授权范围如下：（1）督促监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，处理设计与施工中的技术问题和隐蔽工程的签证；（2）审核施工进度、工程质量的检查和监督，组织工程中间及竣工验收，工程款项的拨付；（3）合同合约及设计变更、增减工程后的工程量认定。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前3天。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；（2）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，但相关费用由承包人承担；3.承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的合适的内容：包括结算资料、竣工图及竣工图的电子文档。承包人需要提交的竣工资料套数：六套。承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人自行承担。承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后15日内。（10）承包人应履行的其他义务：发生时另行协商。3.2相关项目经理3.2.1相关项目经理：姓名：；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；承包人对相关项目经理的授权范围如下：受承包人委托全面负责工程安全、质量、进度、投资四大控制要素，完善合同合约、信息、组织管理管控体系，做好安全监督，文明标准化现场工作。关于相关项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于23天。相关项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人将对相关项目经理在施工现场的时间进行考勤，如相关项目经理未经发包人同意，擅自离开施工现场，每天扣罚承包人违约金5000元，累计达7天及以上，将视为该相关项目经理不能履行职责，要求承包人更换相关资格的相关项目经理。3.2.3承包人擅自更换相关项目经理的违约责任：承包人未经发包人同意，擅自更换相关项目经理，将视为承包人将工程转包或挂靠，发包人可单方面终止合同合约，没收承包人履约保证金，并将上报建设行主管部门，对承包人作不良行为记录。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换相关项目经理的违约责任：发包人认为相关项目经理不称职，有权要求承包人更换相关项目经理，承包人无正当理由拒绝更换相关项目经理，视为承包人严重违约，发包人有权没收承包人的履约保证金，并单方面终止合同合约，其承包人所完成工程量不予拨付工程款。3.3承包人人员3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理管控人员的违约责任：发包人要求撤换不能按照合同合约约定履行职责及义务的主要施工管理管控人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝的，视为承包人严重违约，发包人有权没收承包人的履约保证金，并单方面终止合同合约，其承包人所完成工程量不予拨付工程款。3.3.4承包人主要施工管理管控人员离开施工现场的批准要求：按通用条约条款执行。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理管控人员的违约责任：承包人未经发包人同意，擅自更换主要施工管理管控人员，将视为承包人将工程转包或挂靠，发包人可单方面终止合同合约，没收承包人履约保证金，并将上报建设行主管部门，对承包人作不良行为记录。承包人主要施工管理管控人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人将对主要施工管理管控人员在施工现场的时间进行考勤，如主要施工管理管控人员未经发包人同意，擅自离开施工现场，每天每人扣罚承包人违约金3000元，累计达7天及以上，将视为该主要施工管理管控人员不能履行职责，要求承包人更换相应施工管理管控人员。3.5分包3.5.1禁止分包工程包括：本工程均不得分包。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：。其他关于分包的约定：。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其他特殊要求的，费用由承包人承担。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：承包人应向发包人提供履约担保。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：①履约担保采用现金方式，以现金担保形式通过中标人的基本帐户以银行转帐方式提供，工程完工验收合格后履行手续退换；②履约保证金=中标金额的10%+差额履约保证金（如有时）；③差额履约金为中标价与招标控制价85%之间差额的3倍；④履约保证金应在承包人收到中标通知书后7个工作日内并在合同合约签订前通过公司基本账户以银行转账方式向发包人缴纳；⑤履约保证金在工程竣工验收合格后且提供完整竣工验收资料后28天内全部无息退还。4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理合适的内容：监督工程质量、安全、进度等(详见监理服务合同合约)。关于监理人的监理权限：按通用条约条款执行。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所由承包人提供，并由承包人承担办公场所的相关费用。4.2监理人员总监理工程师：姓名：；职务：；监理工程师执业资格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；关于监理人的其他约定：按通用条约条款执行。5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：无。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条约条款执行。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.5文明施工合同合约当事人对文明施工的要求：按通用条约条款执行。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：与进度款同期支付。7.工期和进度7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误因发包人原因导致工期延误的，工期顺延，延误时间在半个月内的，不补偿承包人费用，延误超过半个月的，超过时间按实际情况予以补偿费用。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成工期延误的，工期不予延期，且每天扣罚违约金5000元，该违约金从履约保证金中扣除，扣完为止。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：。8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。8.6样品8.6.1 样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理管控部门及监理人和发包人的要求办理。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：按照通用条约条款执行。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：工程量偏差累计超过本工程中标价的3%(含3%)或各单项工程量清单中工程量的10%(包含10%)的部分和通用合同合约所规定的情形。10.3变更程序变更程序按仪府发[2013]47号文件执行，增减工程量以发包人收方小组现场收方计量为准。仅有承包人和监理人签字的申请、报告等不作为工程结算依据。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:（1）已标价工程量清单或预算书有相同相关项目的，按照相同相关项目单价认定；（2）已标价工程量清单或预算书中无相同相关项目，但有类似相关项目的，参照类似相关项目的单价认定；（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该相关项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同相关项目及类似相关项目单价的，以仪陇县财政局评审中心重新评审的综合单价下浮15%作为结算的综合单价。10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价相关项目对于依法必须招标的暂估价相关项目的确认和批准采取第2种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价相关项目对于不属于依法必须招标的暂估价相关项目的确认和批准采取第1种方式确定。10.8暂列金额合同合约当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是招标人自行确定设立的，承包方无权使用此笔费用，根据发包方需要进行使用，此费用按实际发生经招标人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同合约价格的约定：：不调整。所有材料及人工等价格均不予调整。12.合同合约价格、计量与支付12.1合同合约价格形式合同合约价格形式：单价合同合约。综合单价包含的风险范围：A、施工期间工程造价管理管控机构公布的价格调整；B、施工期间材料（可调材料除外）、人工、机械价格的变化；C、投标人报价时不报或漏报的清单相关项目；D、由于承包人原因导致的工程量增加；E、由于施工组织设计变化造成的费用增加（业主要求的除外）；F、施工场内的施工便道、青苗补偿、材料的二次搬运、吊装、运输、税收等；G、为加快进度采取的各项措施（如夜间加班、增加人员、机械等增加的费用）等施工期间出现的合适的内容。以上风险发生时，不对综合单价和合同合约价格进行调整。风险费用的计算方法：已包含在发包价中。风险范围以外合同合约价格的调整方法：双方约定风险范围外可以调整合同合约价款因素：A、工程量变化（指非承包人原因，工程变更导致工程量增减变化）时，可以相应调整合同合约总价，单价不变；B、发包人提供的工程量清单中遗漏的清单相关项目，可以补充单价并调整价款。12.2预付款12.2.1预付款的支付该相关项目不支付预付款。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：以国家标准、行业标准为依据。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：按月计量。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：每月按工程量进度支付一次。工程量经总监审核签字、发包人复核后，按已完合格的合同合约工程量的80%(指合同合约总价)支付工程款。竣工验收合格且审计批复后，拔至工程价款的95%，剩余5%作质保金。质保金在质保期满后，经复验无质量缺陷后28日内无息退还。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：按通用条约条款执行。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：按通用条约条款执行__。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：按照通用条约条款执行。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每天支付违约金5000元。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车合适的内容：/。（1）单机无负荷试车费用由/承担；（2）无负荷联动试车费用由/承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：/。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后7天内。14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：按照通用条约条款执行。竣工结算申请单应包括的合适的内容：按照通用条约条款执行。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：/。发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款申请单20天内。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：五份。承包人提交最终结算申请单的期限：/。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。（2）发包人完成支付的期限：/。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：12个月。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：要扣留质量保证金。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第2种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：/；（2）5%的工程款；（3）其他方式:/。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第2种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:/。关于质量保证金的补充约定：质量保证金的扣留金额为审计批复后的工程造价的5%，待质保期满后，经复验无质量缺陷全额无息退还。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：24个月。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到通知后2天内。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：/。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在相关计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。（2）因发包人原因未能按合同合约约定支付合同合约价款的违约责任：如承包方确无力继续施工，须书面向发包人提出要求，承包人在发包人解决后无条件继续施工。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同合约约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。（5）因发包人违反合同合约约定造成暂停施工的违约责任：双方另行约定。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。（7）其他：/。16.1.3承包人按16.1.1项[发包人违约的情形]约定暂停施工满60天后，发包人仍不纠正其违约行为并致合同合约目的不能实现的，承包人有权解除合同合约。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形及责任：双方另行约定。16.2.3因承包人违约解除合同合约关于承包人违约解除合同合约的特别约定：按通用条约条款执行。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由发包人与承包人协商。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同合约条约条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。17.4因不可抗力解除合同合约合同合约解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：按相关规定执行。18.3其他保险关于其他保险的约定：无。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人为施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费。18.7通知义务关于变更保险合同合约时的通知义务的约定：按照通用条约条款执行。20.争议解决20.3争议评审合同合约当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：/。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。其他事项的约定：/。20.3.2争议评审小组的决定合同合约当事人关于本项的约定：/。20.4仲裁或诉讼因合同合约及合同合约有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：（1）向/仲裁委员会申请仲裁；（2）向仪陇县人民法院起诉。附件3：工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理管控条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和合适的内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同合约约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他相关项目。具体保修的合适的内容，双方约定如下：。二、质量保修期根据《建设工程质量管理管控条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为年；3．装修工程为年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；5．供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；7．其他相关项目保修期限约定如下：。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1．属于保修范围、合适的内容的相关项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理管控条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修合适的方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同合约附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)：承包人(公章)：地址：地址：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：附件8：履约担保 （发包人名称）：鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同合约》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同合约，向你方提供连带责任担保。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。2.担保有效期自你方与承包人签订的合同合约生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同合约约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。4.你方和承包人按合同合约约定变更合同合约时，我方承担本担保规定的义务不变。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：邮政编码：电话：传真：年月日附件12：建设工程廉政责任书发包人（全称）：承包人（全称）：为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。一、双方的责任1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。1.2严格执行建设工程合同合约文件，自觉按合同合约办事。1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理管控的规章制度。1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。二、发包人责任发包人的领导和从事该建设工程相关项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理管控合同合约有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。三、承包人责任应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。四、违约责任4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。4.3本责任书作为建设工程合同合约的组成部分，与建设工程合同合约具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。五、责任书有效期本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程相关项目竣工验收合格时止。六、责任书份数本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。发包人(公章)：承包人(公章)：地址：地址：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：电话：电话：传真：传真：邮政编码：邮政编码：附件13：安全生产合同合约发包人（全称）：承包人（全称）：根据有关法律法规及省市有关文件精神，结合市政工程的施工特点及本工程安全施工与文明现场的要求，双方签订本安全施工与文明现场协议。本协议作为甲乙双方承发包合同合约的附件。一、工程概况：见甲乙双方承发包合同合约。二、安全生产目标：安全生产无事故。三、合约甲方职责：1、合约甲方委托监理单位按国家有关规定检查、指导合同乙方的安全施工及文明现场管理管控工作。2、协调各施工单位之间的交叉关系、施工场地布置等。3、制定安全、文明施工台帐。四、合同乙方职责：1、工程相关项目经理为安全文明生产责任人，并建立安全文明生产管理管控小组。2、结合本工程实际情况及相关规定，具体制定并在施工中认真执行安全文明生产条例及实施细则。合适的内容须包括以下方面；2．1施工现场安全防护工作要按有关规定落实到位；2．2对职工进行安全文明教育；2．3严格遵守安全生产纪律及各项规定；2．4做好场容场貌工作包括工地围挡、道路场地、材料堆放、五牌一图等；2．5保持工地卫生状况（职工宿舍、食堂、办公室、厕所、楼地面等）良好；做好防疫、防“甲型H1N1”等传染性疾病工作；2．6做好爱民便民及其它工作；2．7做好与相关部门及相关施工单位的协调与配合；2．8有关法律、法规、文件要求的其它工作。3、指定专人配合监理单位做好安全施工日志。五、如合同乙方违反相关安全生产规范及本协议的规定进行违章作业，合约甲方将视该行为为合同乙方的部分违约。合约甲方有权要求合同乙方立即进行整改（必要时合约甲方有权要求合同乙方停工进行整改）同时要求合同乙方承担一定数额的违约金（从工程进度款中直接扣除），具体如下：1、一般性违章作业每发生一次其违约金不少于1000元人民币。2、重大违章作业并造成一定后果，每发生一次其违约金不少于5000元人民币。六、因市政工程在具体实施过程中存在大量的协调和配合工作。为确保工程高效、顺利地进行，合同乙方承诺：1、合同乙方及其下属人员在其他部门、单位、个人或在合同乙方内部之间发生矛盾时，都必须采取友好协商的形式予以解决。2、合同乙方确保在本工程范围内合同乙方的任何人员不以任何理由出现任何暴力行为。3、如合同乙方有违反上述约定的行为，合约甲方将视该行为为合同乙方的部分违约。合约甲方有权要求合同乙方将当事人清退出施工现场，同时要求合同乙方承担每发生一次不少于2000元人民币（当事人10人以下）或5000元人民币（当事人10人以上）的违约金，该违约金将直接从工程进度款中扣除。七、在合同乙方工程范围内出现任何安全事故均由合同乙方负责处理，同时本协议不免除合同乙方造成不良后果所应承担的法律责任及其它责任。八、本协议经签字盖章后生效。发包人（公章）：承包人（公章）：法定代表（签字）：法定代表（签字）：委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：日期：日期：

第五章工程量清单（另册）第二卷第六章图纸（另册）第三卷第七章技术标准和要求技术规范合适的内容参见相关行业标准和规范执行，由投标人自备。第四卷第八章投标文件格式注：（1）“（盖单位章）”的，下划线上填写单位全称（法定名称），在单位全称上加盖单位章，单位全称应与单位章一致，“盖章”按第二章“投标人须知“3.7.3”签字、盖章要求”办理。下划线后括号内的填写说明，如盖单位章、签字、相关项目名称、招标人名称、姓名等，申请人在编制资格预审申请文件时，可以删除。（2）投标人参加投标，可以由法定代表人亲自进行，也可由其授权的委托代理人进行。法定代表人亲自参加投标而不委托代理人投标的，应按“二、法定代表人身份证明”的格式和要求由投标人单位出具证明，投标人在编制投标文件时，应删除投标文件格式“法定代表人或其委托代理人：（签字）”中的“或其委托代理人”，由法定代表人签字。委托代理人投标的，应按“二、授权委托书”的格式和要求由法定代表人签署授权委托书并附有关证明，投标人在编制投标文件时，应删除投标文件格式“法定代表人或其委托代理人：（签字）中的“法定代表人或其”，由委托代理人签字。（3）本章中与投标人有关的“注”，招标人在编制招标文件时，都应保留（已删除合适的内容除外）。（相关项目名称）标段施工招标投标文件投标人：__________________________（法定名称）__________年_______月________日

（相关项目名称）标段施工招标投标文件投标人：__________________________（盖单位章）法定代表人或其委托代理人:(签字)__________年_______月________日

目录一、投标函及投标函附录………………（）二、法定代表人身份证明………………（）二、授权委托书…………（）三、联合体协议书（如有）……………（）四、投标保证金…………（）五、已标价工程量清单…………………（）六、施工组织设计………（）七、相关项目管理管控机构………（）八、拟分包相关项目情况表…………………（）九、资格审查资料………（）十、其他材料……………（）注：（1）（）内应标注每部分的起始页码。（2）如投标人没有组成联合体参加投标，删除“三、联合体协议书”，以下章节的序号依次递补，如“四、投标保证金”变为“三、投标保证金”。依次类推。一、投标函及投标函附录（一）投标函（招标人名称）：1．我方已仔细研究了（相关项目名称）标段施工招标文件的全部合适的内容，愿意以人民币（大写）拾（亿）亿仟（万）佰（万）拾（万）万仟佰拾元（¥）的投标总报价，工期日历天，按合同合约约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）元（¥）。4．如我方中标：（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内,与你方按照招标文件和我方的投标文件签订合同合约。（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同合约文件的组成部分。（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。（4）我方承诺在合同合约约定的期限内完成并移交全部合同合约工程。（5）我们理解你单位不负担我们的任何投标费用，愿意承担由于我方原因造成开评标失败引起的费用和责任。5．（其他补充说明）。投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：网址：电话：传真：邮政编码：年月日注：（一）投标人在每一空格（下划线）处都必须分别填写大写数字壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、零，不得空格不填或用其他数字、符号等代替。例如某投标人的报价为：……，愿意以人民币（大写）零拾（亿）零亿壹仟（万）贰佰（万）叁拾（万）零万肆仟伍佰陆拾零元（¥12304560）的投标总报价，……（二）投标总报价的大写和小写，应是对报价汇总表中的总价金额四舍五入取整数精确到元（人民币）。大写不按规定格式书写的，违反了“投标人不得对招标文件格式中的合适的内容进行删减或修改”的规定，不符合“投标文件格式”要求，不能通过形式评审。（三）《四川省发展和改革委员会关于印发〈省进一步要求〉修改、补充和解释（一）的通知》（川发改政策〔2009〕1049号）第三条“关于‘报价唯一’相关问题的解释”自本通知实施之日起同时废止。(二)投标文件真实性和不存在限制投标情形的声明（招标人名称）：我方在此声明,所递交的投标文件(包括有关资料、澄清)真实可信,不存在虚假(包括隐瞒)。经我方认真核查,本投标人不存在第二章”投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。我方承诺,如存在以上两种虚假投标行为,我方自愿按第二章”投标人须知”10.16和其他有关规定承担责任。投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人: (签字)年 月日注：（1）只要有被限制投标情形之一的，就不能参加投标。第二章：“投标人须知”第1.4.3项的解释见第三章“评标办法”注（1）（2）第二章“投标人须知”1.4.3（9）-（12）项规定的情形同，应以有关行政管理管控部门或司法机关的有关文件为依据。（3）“第二章“投标人须知”1.4.3（12）的“近三年”从已生效的有关行政管理管控部门或司法机关的有关文件上的时间起算。（4）第二章“投标人须知”1.4.3（12）中投标人存在“严重违约”和“重大工程质量问题的相关项目”，包括投标人作为承包人（分包人）负有责任的所有工程建设相关项目（包括招标的和不招标的相关项目）。（5）第二章“投标人须知”1.4.3（13）“四川省国家投资建设相关项目的第一中标候选人以资金、技术、工期等非正当理由放弃中标的，在年（限定在1至3年）内不接受其投标”。A.《四川省人民政府关于严格规范国家投资工程建设相关项目招标投标工作的意见》（川府发[2007]14号）：“（二十二）招标人应依法确定中标人，第一中标候选人以资金、技术、工期等非正当理由放弃中标，没收投标保证金不能弥补第一、第二中标候选人报价差额的，招标人应当依法重新招标。相关项目业主或招标代理机构必须将本条合适的内容载入投标文件。在1-3年内，国家投资建设相关项目业主不得再接受放弃中标者投标”B.放弃中标的国家投标建设相关项目的时间界定为：申请人明确表示放弃中标的时间，没有明确时间的，以该相关项目开标的时间作为放弃中标的时间。（6）第二章“投标人须知”1.4.3（14）“在四川省地震灾后重建工程中违法违规的企业和个人被有关行政主管部门行政处罚的，在年（限定3至5年）内不接受其投标）”。A.《四川省人民政府关于灾后重建国家投资工程建设相关项目招标投标工作的通知》（川府发[2000]21号）第十二条规定，“对在灾后重建工程中违法违规的企业和个人，有关行政主管部门要依法从重处罚，3至5年内全省国家投资工程建设相关项目业主不得再接受其投标和参加比选，也不得确定其为应急工程的承包人”。B.被行政处罚是指行政监督部门依职权，按《中华人民共和国行政处罚法》的规定及第八条规定的种类，对投标人作出的已生效的行政处罚。C.限制投标的时间从已生效的行政处罚文书上载明的时间起算。（7）第二章“投标人须知”1.4.3（15）“近半年内在所有招投标和合同合约履行过程中被监督部门行政处罚的”。A.被行政处罚是指行政监督部门依职权，按《中华人民共和国行政处罚法》的规定及第八条规定的种类，对投标人作出的已生效的行政处罚。被行政处罚包括，投标人在招投标投诉过程中，故意捏造事实、伪造证明材料等虚假来意投诉，被行政监督部门警告、处以罚款的。B.限制投标从已生效的行政处罚文书上载明的时间起算。（8）第二章“投标人须知”1.4.3（16）“近3年内在招投标和合同合约履行过程中有腐败行为并被司法机关认定为犯罪的”。A.在招投标和合同合约履行过程中的腐败行为是指在招投标和合同合约履行过程中发生腐败行为，并被司法机关认定为犯罪的行为。B.腐败行为的主体包括投标人、对投标人单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员。C.限制投标从已生效的司法机关裁判文书上载明的时间起算。（9）第二章“投标人须知”1.4.3（17）“近3年内，在招标人（包括与本相关项目招标人有股权或隶属关系的招标人）的既往相关项目合同合约履行过程中，被监督部门或司法机关认定投标人不履行合同合约、相关项目经理或主要技术负责人被招标人撤换的”。被监督部门或司法机关认定投标人不履行合同合约、相关项目经理或主要技术负责人被招标人撤换的相应文件上的时间为限制投标的起算时间。（10）第二章“投标人须知”1.4.3（18）“投标人与招标人相互参股或相互任职”。A.相互参股包括直接持股或包括间接持股。B.相互任职的职务包括董事长、董事、监事、总经理、副总经理或可能产生利益冲突的职务。（11）“近年”、“年内”期间的计算。起算的时间按“注”中规定的相应时间起算，不包括当天。届满的日期，应当是最后一个月的相当于“期间”开始的那一天；没有相当于“期间”开始的那一天的，最后一个月的最后一天就是“期间”届满的日期。期间以月、年计算时，月不分大小月，年不分平闰年。如某投标人在既往相关项目中被行政处罚，处罚时间为2008年8月30日，按招标文件近半年内限制投标的规定，期间届满的日期是2009年2月28日。2009年3月1日及以后为递交投标文件截止时间的招标，投标人才可以参加。再如某投标人在四川省地震灾后重建工程中违法违规被有关行政主管部门行政处罚，处罚时间为2008年8月8日。按招标文件在4年内不接受其投标的规定，从2008年8月9日起算，期间届满的日期是2012年8月8日。2012年8月9日及以后递交投标文件截止时间的招标，投标人才可以参加。以年、月为期间的计算，下同（本招标文件另有规定的除外）(三)投标函附录序号条约条款名称合同合约条约条款约定合适的内容备注1相关项目经理1.1.2.8姓名：2工期1.1.4.3天数：____日历天3缺限责任期1.1.4.4______个月4分包1.1.2.6不允许…………

二、法定代表人身份证明投标人名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：系（投标人名称）的法定代表人(职务:电话:)。特此证明。附:法定代表人身份证复印件投标人：（盖单位章）年月日注：（1）法定代表人亲自投标而不委托代理人投标适用。（2）法定代表人在递交投标文件时，应携带投标人企业法人营业执照副本原件、法定代表人身份证原件备查。（3）法定代表人提供的证件、证明不齐或不符合要求的，投标文件不予接收。

二、授权委托书本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托本单位人员（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（相关项目名称）标段施工投标文件、签订合同合约和处理有关事宜(向有关行政监督部门投诉另行授权)，其法律后果由我方承担。委托期限：从本授权委托书签署之日起至第二章“投标人”须知前附表3.3.1规定的“投标有效期”结束为止。代理人无转委托权。附：(1)法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件(2)委托代理人身份证复印件,投标人为其缴纳的养老保险(提供最近6个月连续缴费证明)复印件投标人：（盖单位章）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）联系电话:__(固定电话)(移动电话)年月