工程施工安装合同的工程资料归档

工程施工安装合同的工程资料归档合同编号：__________鉴于业主委托承包商进行工程施工安装，为确保双方权益，经充分协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________二、合同工期2.1开工日期：__________2.2竣工日期：__________三、质量标准3.1工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和业主要求。3.2工程验收合格后，业主对工程质量如有异议，应在验收合格之日起__________日内提出，并提供书面材料。逾期未提出异议的，视为工程质量符合约定。四、合同价款及支付4.1合同总价：__________元（大写：__________元整）。4.2支付方式：（1）开工后__________日内，业主支付合同价的__________%作为预付款；（2）工程进度达到__________%时，业主支付合同价的__________%作为进度款；（3）工程验收合格后，业主支付合同价的__________%作为尾款。4.3支付时间及方式：__________五、施工材料及设备5.1承包商应按照工程设计和业主要求，采购合格的施工材料和设备。5.2承包商应在工程开始前，将施工材料和设备的品牌、型号、规格等相关信息提交业主备案。六、工程变更6.1工程变更导致合同价款增减的，双方应协商调整合同价款。6.2工程变更导致工期延误的，双方应协商延长工期。七、违约责任7.1承包商违反合同约定，导致工期延误、工程质量不合格等情形的，应承担相应的违约责任。7.2业主未按约定支付合同价款，导致工期延误、工程质量不合格等情形的，应承担相应的违约责任。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1双方应遵守国家相关法律法规，不得擅自转让、出租、抵押合同项下的权利和义务。9.2双方应保守合同中的商业秘密，未经对方同意，不得向第三方披露。9.3本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________附件：工程资料归档清单一、附件列表：1.工程施工安装合同2.工程设计图纸3.工程预算清单4.施工材料和设备清单5.工程进度计划6.工程验收标准7.工程变更协议8.违约金计算公式9.工程资料归档清单二、违约行为及认定：1.工期延误：未按合同约定完成工程进度，导致工期延长。2.工程质量不合格：工程验收不合格，未达到合同约定的质量标准。3.未按约定支付合同价款：业主未按时支付合同价款，导致工程进度受到影响。4.擅自转让、出租、抵押合同项下的权利和义务：未经对方同意，擅自将合同权利和义务转让、出租或抵押给第三方。5.保守商业秘密：泄露合同中的商业秘密，给对方造成经济损失。三、法律名词及解释：1.工程施工安装合同：双方约定进行工程施工安装的权利义务关系的法律文件。2.工期延误：因承包商原因导致工程进度延长，超出合同约定的竣工日期。3.工程质量不合格：工程验收未达到国家相关法律法规、行业标准和业主要求的标准。4.违约金：违约方按照约定支付给守约方的经济赔偿。5.工程资料归档：将工程施工过程中的相关资料进行整理、分类、归档，以备查验。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：提前制定合理的工程进度计划，确保按期完成工程。如有延误，及时与业主沟通，协商调整工期。2.工程质量问题：严格把控施工质量，按照设计要求和标准进行施工。如出现质量问题，及时整改，直至符合要求。3.支付问题：双方按照合同约定的支付方式和时间及时支付合同价款，确保工程顺利进行。4.保密问题：签订保密协议，明确双方保守合同中商业秘密的义务。如发生泄露，依法承担相应责任。5.合同履行过程中发生争议：通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.房屋