屋面沥青瓦施工合同范本

屋面沥青瓦施工合同范本第一篇范文：合同编号：[待填写]甲方（以下简称“业主”）：[待填写]地址：[待填写]联系方式：[待填写]乙方（以下简称“施工方”）：[待填写]地址：[待填写]联系方式：[待填写]鉴于甲方为房屋所有人，乙方为专业屋面沥青瓦施工方，经双方友好协商，就甲方房屋屋面沥青瓦施工事宜达成如下合同：一、工程内容1.1乙方根据甲方的要求，对甲方房屋的屋面进行沥青瓦施工，包括清理屋面、铺设沥青瓦、固定沥青瓦等工序。二、工程质量2.1乙方应按照约定的施工标准进行施工，确保施工质量符合国家相关标准和规范。2.2沥青瓦的品种、规格、颜色等应符合甲方要求，并应经过甲方验收合格。2.3乙方应保证施工后的屋面防水效果，防止雨水渗透。三、工程进度3.1乙方应按照约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。3.2乙方应提前通知甲方施工进度及计划，以便甲方做好相关准备工作。四、工程款支付4.1甲方应按照约定的付款方式支付工程款，工程款支付分为施工前支付预付款和施工完成后支付尾款。4.2乙方应提供正规发票，甲方有权根据国家相关法律法规要求对乙方进行税务检查。五、违约责任5.1任何一方违反合同的约定，应承担相应的违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。六、争议解决6.1对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程款支付完毕后终止。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________签订日期：[待填写]1.施工方案及施工图纸2.沥青瓦样品及颜色样品3.工程预算书4.施工合同补充协议（如有）第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导甲方（以下简称“业主”）：[待填写]地址：[待填写]联系方式：[待填写]乙方（以下简称“施工方”）：[待填写]地址：[待填写]联系方式：[待填写]第三方（以下简称“质监方”）：[待填写]地址：[待填写]联系方式：[待填写]鉴于甲方为房屋所有人，乙方为专业屋面沥青瓦施工方，质监方为工程专业质量监督机构，经三方友好协商，就甲方房屋屋面沥青瓦施工事宜达成如下合同：一、工程内容1.1乙方根据甲方的要求，对甲方房屋的屋面进行沥青瓦施工，包括清理屋面、铺设沥青瓦、固定沥青瓦等工序。二、工程质量2.1乙方应按照约定的施工标准进行施工，确保施工质量符合国家相关标准和规范。2.2沥青瓦的品种、规格、颜色等应符合甲方要求，并应经过甲方和质监方验收合格。2.3乙方应保证施工后的屋面防水效果，防止雨水渗透。三、工程进度3.1乙方应按照约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。3.2乙方应提前通知甲方及质监方施工进度及计划，以便甲方及质监方做好相关准备工作。四、工程款支付4.1甲方应按照约定的付款方式支付工程款，工程款支付分为施工前支付预付款和施工完成后支付尾款。4.2乙方应提供正规发票，甲方有权根据国家相关法律法规要求对乙方进行税务检查。五、甲方权益保障5.1质监方应按照相关法律法规和行业标准，对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量。5.2甲方对工程质量有异议时，质监方应在接到甲方通知后7个工作日内进行现场检查，并根据检查结果采取相应措施。5.3质监方应每月对工程进度进行跟踪检查，并向甲方提供检查报告。六、违约责任及限制6.1乙方违反合同的约定，应承担相应的违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2乙方在施工过程中，如发生安全事故、质量问题等，应立即报告甲方和质监方，并按照甲方和质监方的要求采取整改措施。6.3乙方在合同履行期间，不得转让合同权利义务给第三方，未经甲方和质监方同意，不得擅自更换施工队伍。七、争议解决7.1对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，质监方保存一份。8.2本合同自三方签字（或盖章）之日起生效，至工程款支付完毕后终止。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________质监方（盖章）：______________签订日期：[待填写]1.施工方案及施工图纸2.沥青瓦样品及颜色样品3.工程预算书4.工程专业质量监督协议（附件）第三方介入的意义和目的：第三方主体质监方的介入，旨在确保工程质量和进度，保障甲方的权益。质监方作为专业机构，具备丰富的监督经验和专业知识，能够对乙方的施工过程进行有效监督，确保工程质量符合国家标准。同时，质监方的介入也有助于协调甲方与乙方之间的争议，提供专业的解决方案，确保合同顺利履行。甲方为主导的目的和意义：甲方作为房屋所有人，为主导方，有权对屋面沥青瓦施工工程进行要求和监督。甲方的主导地位体现在对工程质量、进度和造价的控制上，通过与乙方和质监方的协商，确保工程按照甲方的要求顺利进行。同时，甲方的主导地位也体现在对乙方违约行为的追究上，有权依据合同约定向乙方追究违约责任。甲方为主导的目的和意义在于确保甲方的权益得到充分保障，实现甲方的屋面沥青瓦施工工程目标。第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导光伏发电系统安装合同范本甲方（以下简称“业主”）：[待填写]地址：[待填写]联系方式：[待填写]乙方（以下简称“施工方”）：[待填写]地址：[待填写]联系方式：[待填写]第三方（以下简称“质监方”）：[待填写]地址：[待填写]联系方式：[待填写]鉴于甲方为光伏发电系统所有者，乙方为专业光伏发电系统安装施工方，质监方为光伏发电系统工程专业质量监督机构，经三方友好协商，就甲方光伏发电系统安装事宜达成如下合同：一、工程内容1.1乙方根据甲方的要求，为甲方安装光伏发电系统，包括光伏板、逆变器、支架等的安装，以及与电网的连接。二、工程质量2.1乙方应按照约定的施工标准进行施工，确保施工质量符合国家相关标准和规范。2.2乙方应提供光伏发电系统的产品质量保证书，并保证光伏发电系统在正常使用条件下的发电效率和寿命。三、工程进度3.1乙方应按照约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。3.2乙方应提前通知甲方及质监方施工进度及计划，以便甲方及质监方做好相关准备工作。四、工程款支付4.1甲方应按照约定的付款方式支付工程款，工程款支付分为施工前支付预付款和施工完成后支付尾款。4.2乙方应提供正规发票，甲方有权根据国家相关法律法规要求对乙方进行税务检查。五、乙方权益保障5.1质监方应按照相关法律法规和行业标准，对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量。5.2甲方对工程质量有异议时，质监方应在接到甲方通知后7个工作日内进行现场检查，并根据检查结果采取相应措施。5.3质监方应每月对工程进度进行跟踪检查，并向甲方提供检查报告。六、违约责任及限制6.1甲方违反合同的约定，应承担相应的违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2甲方在合同履行期间，不得无故解除合同或更换乙方，不得擅自更改光伏发电系统的安装方案。七、争议解决7.1对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，质监方保存一份。8.2本合同自三方签字（或盖章）之日起生效，至工程款支付完毕后终止。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________质监方（盖章）：______________签订日期：[待填写]1.光伏发电系统安装方案及图纸2.光伏板、逆变器等产品样品及技术参数3.工程预算书4.工程专业质量监督协议（附件）乙方为主导的目的和意义：乙方作为光伏发电系统安装的专业施工方，为主导方，有权对安装工程进行要求和监督。乙方的主导地位体现在对工程质量、进度和造价的控制上，通过与甲方和质监方的协商，确保工程按照乙方的专业标准顺利进行。同时，乙方的主导地位也体现在对甲方违约行为的追究上，有权依据合同约定向甲方追究违约责任。乙方为主导的目的和意义在于确保乙方的权益得到充分保障，实现乙方光伏发电系统安