平地施工合同范本

平地施工合同范本合同编号：__________甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行平地施工的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________二、合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价是基于甲乙双方提供的工程资料和现场踏勘的基础上所作出的，如在施工过程中，甲方提出增加或减少工程量，乙方有权要求按实际发生调整合同价格。三、合同工期3.1工程开工日期：__________3.2工程竣工日期：__________3.3工期延误：如乙方原因导致工程延期，每延期一天，乙方应支付甲方工程总价款千分之二的逾期违约金。如甲方原因导致工程延期，甲方应支付乙方因延期所产生的合理费用。四、质量标准4.1工程质量应符合国家现行的有关施工质量标准和要求。4.2乙方应严格按照设计文件和施工技术规范进行施工，确保工程质量。4.3工程验收：工程完成后，乙方应按照合同约定和国家有关规定组织验收，甲方应参加验收。验收不合格的，乙方应负责整改，直至达到验收标准。五、付款方式5.1合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的30%作为预付款。5.2工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%。5.3工程竣工并验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的20%。5.4剩余的20%作为质保金，质保期为一年，质保期内无质量问题，甲方支付给乙方。六、违约责任6.1乙方未按约定时间完成工程，应承担违约责任，向甲方支付逾期违约金。6.2甲方未按约定时间支付工程款，应承担违约责任，向乙方支付逾期违约金。6.3因甲方原因导致工程停工、停料，甲方应承担由此产生的损失。6.4因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担整改费用并支付逾期违约金。七、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期满之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________签订日期：__________1.工程设计文件2.施工图纸3.相关法律法规4.验收标准及方法5.工程量清单6.材料及设备采购合同7.施工组织设计8.安全生产责任书9.环保、消防、治安等相关协议第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：__________甲方：__________乙方：__________第三方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行平地施工的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________二、合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价是基于甲乙双方提供的工程资料和现场踏勘的基础上所作出的，如在施工过程中，甲方提出增加或减少工程量，乙方有权要求按实际发生调整合同价格。三、合同工期3.1工程开工日期：__________3.2工程竣工日期：__________3.3工期延误：如乙方原因导致工程延期，每延期一天，乙方应支付甲方工程总价款千分之二的逾期违约金。如甲方原因导致工程延期，甲方应支付乙方因延期所产生的合理费用。四、质量标准4.1工程质量应符合国家现行的有关施工质量标准和要求。4.2乙方应严格按照设计文件和施工技术规范进行施工，确保工程质量。4.3工程验收：工程完成后，乙方应按照合同约定和国家有关规定组织验收，甲方应参加验收。验收不合格的，乙方应负责整改，直至达到验收标准。五、付款方式5.1合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的30%作为预付款。5.2工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%。5.3工程竣工并验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的20%。5.4剩余的20%作为质保金，质保期为一年，质保期内无质量问题，甲方支付给乙方。六、甲方权益保障6.1乙方未按约定时间完成工程，应承担违约责任，向甲方支付逾期违约金。6.2甲方未按约定时间支付工程款，应承担违约责任，向乙方支付逾期违约金。6.3因甲方原因导致工程停工、停料，甲方应承担由此产生的损失。6.4甲方有权对乙方施工过程进行监督检查，确保工程质量。6.5甲方有权根据工程进度和质量情况，对乙方进行奖惩。七、违约及限制条款7.1乙方违反合同约定，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。7.2乙方不得将合同约定的工程转包或分包给第三方。7.3乙方在施工过程中，应遵守国家法律法规，不得有任何违法行为。八、第三方职责8.1第三方作为甲方的授权代表，负责对乙方施工过程进行监督和评估。8.2第三方应确保乙方按照合同约定和国家法律法规进行施工。8.3第三方应协助甲方处理合同履行过程中的争议和问题。九、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。十、其他约定10.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期满之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________第三方（盖章）：__________甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________第三方代表（签字）：__________签订日期：__________1.工程设计文件2.施工图纸3.相关法律法规4.验收标准及方法5.工程量清单6.材料及设备采购合同7.施工组织设计8.安全生产责任书9.环保、消防、治安等相关协议总结：第三方主体+甲方权益主导的合同模式，旨在通过第三方的介入，确保乙方按照合同约定和国家法律法规进行施工，保障甲第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同编号：__________甲方：__________乙方：__________第三方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行平地施工的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________二、合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价是基于甲乙双方提供的工程资料和现场踏勘的基础上所作出的，如在施工过程中，甲方提出增加或减少工程量，乙方有权要求按实际发生调整合同价格。三、合同工期3.1工程开工日期：__________3.2工程竣工日期：__________3.3工期延误：如乙方原因导致工程延期，每延期一天，乙方应支付甲方工程总价款千分之二的逾期违约金。如甲方原因导致工程延期，甲方应支付乙方因延期所产生的合理费用。四、质量标准4.1工程质量应符合国家现行的有关施工质量标准和要求。4.2乙方应严格按照设计文件和施工技术规范进行施工，确保工程质量。4.3工程验收：工程完成后，乙方应按照合同约定和国家有关规定组织验收，甲方应参加验收。验收不合格的，乙方应负责整改，直至达到验收标准。五、付款方式5.1合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的30%作为预付款。5.2工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%。5.3工程竣工并验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的20%。5.4剩余的20%作为质保金，质保期为一年，质保期内无质量问题，甲方支付给乙方。六、乙方权益保障6.1乙方未按约定时间完成工程，应承担违约责任，向甲方支付逾期违约金。6.2甲方未按约定时间支付工程款，应承担违约责任，向乙方支付逾期违约金。6.3因甲方原因导致工程停工、停料，甲方应承担由此产生的损失。6.4乙方有权对甲方提供的工程资料和设计文件进行审核，确保工程顺利进行。6.5乙方有权根据工程进度和质量情况，对甲方进行奖惩。七、违约及限制条款7.1甲方违反合同约定，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。7.2甲方不得将合同约定的工程转包或分包给第三方。7.3甲方在施工过程中，应遵守国家法律法规，不得有任何违法行为。八、第三方职责8.1第三方作为乙方的授权代表，负责对甲方提供的工程资料和设计文件进行审核。8.2第三方应确保甲方按照合同约定和国家法律法规进行施工。8.3第三方应协助乙方处理合同履行过程中的争议和问题。九、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。十、其他约定10.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期满之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________第三方（盖章）：___