商品房工程承建合同书模板_第1页
商品房工程承建合同书模板_第2页
商品房工程承建合同书模板_第3页
商品房工程承建合同书模板_第4页
商品房工程承建合同书模板_第5页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

商品房工程承建合同书模板第一篇范文:合同编号:[填写具体的合同编号]合同签订日期:[填写合同签订的具体日期]甲方(委托方):[填写甲方的全称、地址、联系人及联系方式]乙方(受托方):[填写乙方的全称、地址、联系人及联系方式]鉴于甲方为开发商,拥有位于[填写项目地点]的[填写项目名称]商品房项目的开发权;乙方为具备相应资质的承建商,愿意承担该商品房项目的工程建设。双方本着平等互利的原则,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1.1项目名称:[填写项目名称]1.2项目地点:[填写项目地点]1.3工程规模:[填写工程规模]1.4工程总投资:[填写工程总投资]二、工程承包范围及内容2.1乙方负责本工程的施工图设计、施工、设备安装、调试、验收及保修等全部工作。2.2乙方应严格按照国家及地方相关法律法规、规范标准、设计文件和甲方要求进行施工。三、工程质量标准3.1工程质量应符合《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑工程质量管理条例》及国家、地方有关建筑工程质量的标准和规定。3.2乙方应保证工程质量,确保工程一次性验收合格。四、工程进度4.1乙方应按照双方约定的工期完成工程建设,如有延期,乙方应承担相应的违约责任。五、合同价格5.1本工程合同总价款为:[填写合同总价款],大写:[填写合同总价款的大写形式]。5.2乙方完成工程后,应向甲方提供完整的工程决算资料,双方按照约定的决算方式进行决算。六、支付方式6.1甲方应按照双方约定的付款节点和付款比例向乙方支付工程进度款。6.2工程验收合格后,甲方应支付乙方剩余的工程款。七、合同的解除和终止7.1在合同履行过程中,如一方违约,另一方有权解除合同,并要求违约方承担相应的违约责任。7.2合同履行完成后,本合同自动终止。八、争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。九、其他约定9.1本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至合同履行完成止。甲方(盖章):[填写甲方的盖章]乙方(盖章):[填写乙方的盖章]甲方代表(签名):[填写甲方代表签名]乙方代表(签名):[填写乙方代表签名]附件:[列出所有相关的附件,如设计文件、施工图纸等]第二篇范文:第三方主体+甲方权益主导合同签订日期:[填写合同签订的具体日期]甲方(委托方):[填写甲方的全称、地址、联系人及联系方式]乙方(受托方):[填写乙方的全称、地址、联系人及联系方式]丙方(第三方主体):[填写丙方的全称、地址、联系人及联系方式]鉴于甲方为开发商,拥有位于[填写项目地点]的[填写项目名称]商品房项目的开发权;乙方为具备相应资质的承建商,愿意承担该商品房项目的工程建设;丙方为专业监理机构,愿意提供工程监理服务。为确保工程质量、进度和投资控制,甲方主导本合同的条款,经友好协商,各方达成如下协议:一、工程概况1.1项目名称:[填写项目名称]1.2项目地点:[填写项目地点]1.3工程规模:[填写工程规模]1.4工程总投资:[填写工程总投资]二、第三方主体职责2.1丙方作为第三方主体,负责对乙方的施工过程进行监理,确保工程质量、进度和投资控制符合甲方要求。2.2丙方应制定详细的监理计划,包括但不限于工程质量、进度、安全、投资控制等方面的检查和控制措施。2.3丙方应定期向甲方报告工程监理情况,对乙方施工过程中出现的问题提出整改意见,并跟踪整改结果。三、甲方权益保障3.1乙方应严格按照国家及地方相关法律法规、规范标准、设计文件和甲方要求进行施工,确保工程质量。3.2乙方应按照双方约定的工期完成工程建设,如有延期,乙方应承担相应的违约责任。3.3乙方应接受丙方的监理,并按照丙方的整改意见进行整改。3.4乙方应向甲方支付丙方的监理费用,具体费用根据双方另行签订的监理合同确定。四、合同价格4.1本工程合同总价款为:[填写合同总价款],大写:[填写合同总价款的大写形式]。4.2乙方完成工程后,应向甲方提供完整的工程决算资料,双方按照约定的决算方式进行决算。五、支付方式5.1甲方应按照双方约定的付款节点和付款比例向乙方支付工程进度款。5.2工程验收合格后,甲方应支付乙方剩余的工程款。六、违约及限制条款6.1乙方如违反合同约定,甲方有权解除合同,并要求乙方承担相应的违约责任。6.2乙方如未按照丙方的整改意见进行整改,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金金额根据双方约定确定。6.3乙方如发生安全事故、质量问题等,甲方有权要求乙方立即停工,并要求乙方承担相应责任。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本合同一式三份,甲、乙、丙三方各执一份。8.2本合同自三方签字(或盖章)之日起生效,有效期至合同履行完成止。甲方(盖章):[填写甲方的盖章]乙方(盖章):[填写乙方的盖章]丙方(盖章):[填写丙方的盖章]甲方代表(签名):[填写甲方代表签名]乙方代表(签名):[填写乙方代表签名]丙方代表(签名):[填写丙方代表签名]附件:[列出所有相关的附件,如设计文件、施工图纸等]第三方介入的意义和目的在于,通过引入专业的监理机构,对乙方的施工过程进行监督和管理,确保工程质量、进度和投资控制符合甲方的要求。同时,第三方主体的介入也有利于协调甲方和乙方之间的关系,解决合同履行过程中的争议,保证工程的顺利进行。甲方为主导的目的和意义在于,通过在合同中明确甲方的权益,保障甲方的利益。甲方作为开发商,拥有项目的开发权,有权对工程的质量和进度进行要求和控制。通过在合同中增加甲方的权利条款和多种利益条款,可以确保甲方在工程中的主导地位,使工程按照甲方的要求和预期进行。同时,通过增加乙方的违约及限制条款,可以对乙方进行约束,保证乙方按照合同约定履行义务,避免乙方违约给甲方带来的损失。第三篇范文:第三方主体+乙方权益主导合同签订日期:[填写合同签订的具体日期]甲方(委托方):[填写甲方的全称、地址、联系人及联系方式]乙方(受托方):[填写乙方的全称、地址、联系人及联系方式]丙方(第三方主体):[填写丙方的全称、地址、联系人及联系方式]鉴于甲方为开发商,拥有位于[填写项目地点]的[填写项目名称]商品房项目的开发权;乙方为具备相应资质的承建商,愿意承担该商品房项目的工程建设;丙方为专业监理机构,愿意提供工程监理服务。为确保工程质量、进度和投资控制,乙方主导本合同的条款,经友好协商,各方达成如下协议:一、工程概况1.1项目名称:[填写项目名称]1.2项目地点:[填写项目地点]1.3工程规模:[填写工程规模]1.4工程总投资:[填写工程总投资]二、第三方主体职责2.1丙方作为第三方主体,负责对甲方的工程投资进行审计,确保工程投资符合预算要求。2.2丙方应制定详细的审计计划,包括但不限于工程投资、成本控制等方面的检查和控制措施。2.3丙方应定期向乙方报告工程审计情况,对甲方投资过程中出现的问题提出整改意见,并跟踪整改结果。三、乙方权益保障3.1甲方应严格按照国家及地方相关法律法规、规范标准、设计文件和乙方要求进行投资,确保工程投资符合预算。3.2甲方应按照双方约定的工期完成投资,如有延期,甲方应承担相应的违约责任。3.3甲方应接受丙方的审计,并按照丙方的整改意见进行整改。3.4甲方应向乙方支付丙方的审计费用,具体费用根据双方另行签订的审计合同确定。四、合同价格4.1本工程合同总价款为:[填写合同总价款],大写:[填写合同总价款的大写形式]。4.2乙方完成工程后,应向甲方提供完整的工程决算资料,双方按照约定的决算方式进行决算。五、支付方式5.1甲方应按照双方约定的付款节点和付款比例向乙方支付工程进度款。5.2工程验收合格后,甲方应支付乙方剩余的工程款。六、违约及限制条款6.1甲方如违反合同约定,乙方有权解除合同,并要求甲方承担相应的违约责任。6.2甲方如未按照丙方的整改意见进行整改,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金金额根据双方约定确定。6.3甲方如发生投资失控、资金短缺等,乙方有权要求甲方立即调整,并要求甲方承担相应责任。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本合同一式三份,甲、乙、丙三方各执一份。8.2本合同自三方签字(或盖章)之日起生效,有效期至合同履行完成止。甲方(盖章):[填写甲方的盖章]乙方(盖章):[填写乙方的盖章]丙方(盖章):[填写丙方的盖章]甲方代表(签名):[填写甲方代表签名]乙方代表(签名):[填写乙方代表签名]丙方代表(签名):[填写丙方代表签名]附件:[列出所有相关的附件,如设计文件、施工图纸等]乙方为主导的目的和意义在于,通过明确乙方的权益,保障乙方的利益。乙方作为承建商,承担工程的建设和施工,有权对工程的质量和进度进行要求和控制。通过在合同中增加乙方的权利条款和多种利益条款

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论