电力建设工程承包施工合同

电力建设工程承包施工合同合同编号：__________电力建设工程承包施工合同地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于：2.承包商愿意承揽该工程，并承诺按照本合同的约定完成施工；3.双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经过充分协商，达成一致，签订本合同。第一条工程内容（1）电力线路建设；（2）变电站建设；（3）输电线路建设；（4）电力设备安装；（5）其他与电力建设相关的施工任务。1.2工程地点：____________________。1.3工程规模：____________________。1.4工程预算：____________________。第二条合同价格与支付2.1本合同总价款为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.2业主应在合同签订后的七个工作日内，向承包商支付合同总价款的30%作为预付款。2.3剩余的70%合同价款，按照工程进度分阶段支付。具体支付方式如下：（1）工程进度达到20%时，支付合同总价款的20%；（2）工程进度达到40%时，支付合同总价款的20%；（3）工程进度达到60%时，支付合同总价款的20%；（4）工程进度达到80%时，支付合同总价款的10%；（5）工程验收合格后，支付剩余的10%。2.4承包商应按照合同约定的时间和金额，向业主提供合法、有效的发票。第三条工期3.1本工程预计开工日期为：____________________。3.2本工程预计竣工日期为：____________________。3.3承包商应保证工程按照本合同约定的工期顺利进行，如因承包商原因导致工程延期，应按照逾期工程价款的1%向业主支付违约金。第四条质量标准4.1承包商应按照国家和行业标准，以及本合同约定的质量要求完成工程。4.2工程验收合格标准：（1）工程实体质量符合国家和行业标准；（2）工程安全性、可靠性、经济性、环保性等指标达到设计要求；（3）工程资料、档案齐全，符合相关管理规定。4.3如工程验收不合格，承包商应按照验收不合格部分工程价款的2%向业主支付违约金，并负责整改直至达到验收合格标准。第五条违约责任5.1承包商如未按照本合同约定完成工程，应承担违约责任，向业主支付违约金。违约金计算方式如下：（1）逾期交付工程：逾期部分工程价款的1%perday；（2）工程质量不符合约定：不合格部分工程价款的2%perday。5.2业主如未按照本合同约定支付合同价款，应承担违约责任，向承包商支付违约金。违约金计算方式如下：（1）逾期支付预付款：逾期部分预付款的1%perday；（2）逾期支付进度款：逾期部分进度款的1%perday。第六条争议解决6.1本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且合同价款支付完毕之日终止。甲方（业主）：乙方（承包商）：签订日期：____________年________月________日一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.工程量清单4.工程预算编制说明5.工程验收标准6.施工组织设计7.施工方案8.安全生产管理制度9.环境保护措施方案10.合同履行过程中产生的其他相关文件二、违约行为及认定：1.承包商未按照合同约定完成工程，包括但不限于逾期交付、工程质量不符合约定。2.业主未按照合同约定支付合同价款，包括但不限于逾期支付预付款、进度款。3.工程验收不合格，未达到合同约定的验收合格标准。4.双方未按照合同约定履行其他义务。三、法律名词及解释：1.电力建设工程：指电力线路、变电站、输电线路、电力设备安装等与电力建设相关的工程。2.承包商：指具有相应资质，承担电力建设工程施工任务的企业。3.业主：指委托承包商进行电力建设工程的单位或个人。4.合同价款：指双方约定的工程总价款及支付的各项费用。5.工期：指合同约定的工程开始施工至工程竣工的时间。6.违约金：指一方未履行合同约定义务，应向对方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延期：承包商应提前通知业主，并与业主协商延期事宜。2.工程质量问题：承包商应按照验收标准进行自检，及时整改不合格部分。3.合同价款支付争议：双方应按照合同约定履行支付义务，如发生争议，可通过协商解决。4.工程变更：双方应签订补充协议，明确变更内容、价款及工期调整。5.合同纠纷：双方可先进行友好协商，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于电力线路、变电站、输电线路、电力设备安装等电力建设工程的施工合同。2.适用于具有相应资质的承包商