版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
房地产项目合同范本合同编号:__________合同双方:甲方:(全称)地址:联系电话:乙方:(全称)地址:联系电话:鉴于:2.乙方为具有相关经验和能力的合作方,愿意与甲方合作,共同完成项目的开发和销售;3.双方本着平等、自愿、互利的原则,经友好协商,达成如下协议:第一条合作内容1.1甲方负责项目的立项、规划、设计、报批等前期工作;1.2甲方负责项目的土地购置、拆迁安置、基础设施建设等;1.3乙方负责项目的施工、监理、质量控制、安全文明施工等工作;1.4乙方负责项目的销售、推广、客户服务等后期工作;1.5双方共同负责项目的资金筹措、成本控制、利润分配等工作。第二条合作期限2.1本合同自双方签字之日起生效,合作期限为____年,自项目开工之日起算;2.2如因不可抗力等特殊情况导致项目无法按期完成,双方可协商延长合作期限。第三条合作条件3.1甲方应按照国家法律法规和政策规定,完成项目的各项审批手续;3.2甲方应保证项目用地符合国家和地方的土地管理法规,取得合法的土地使用权;3.3乙方应具备相应的施工资质,且施工队伍稳定,技术力量雄厚;3.4乙方应按照甲方提供的项目设计和要求,保证项目的施工质量和进度。第四条权益分配4.1项目所得利润按照甲乙双方的出资比例进行分配;4.2甲方负责支付项目的建设成本,包括但不限于土地购置费、建筑安装费、装修费等;4.3乙方负责项目的施工成本,包括但不限于施工费、材料费、人工费等;4.4双方应共同遵守国家税收政策,合理规避税收风险。第五条违约责任5.1任何一方违反本合同的约定,导致项目无法正常进行,应承担相应的违约责任;5.2因一方违约导致合同解除的,违约方应赔偿对方因此遭受的损失;5.3双方应严格按照国家法律法规和政策规定履行合同义务,确保项目合法合规。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;6.2如协商不成,任何一方均有权向项目所在地的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份;7.2本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力;7.3本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:____年____月____日一、附件列表:1.项目立项审批文件2.土地使用权证书3.建筑设计方案及相关图纸4.施工许可证5.监理合同6.销售代理合同7.施工合同8.材料供应合同9.劳务分包合同10.融资协议11.税收筹划文件12.项目成本预算报表13.项目利润分配方案14.违约责任认定协议15.争议解决协议二、违约行为及认定:1.甲方未按约定完成项目审批手续,导致项目延期或无法进行。2.甲方未按约定取得合法土地使用权,导致项目无法继续进行。3.乙方未按约定完成施工任务,导致项目质量不达标或延期。4.乙方未按约定进行销售推广,导致项目销售不畅。5.双方未按约定分配利润,导致一方利益受损。6.任何一方未按约定履行合同义务,导致项目无法合法合规进行。三、法律名词及解释:1.房地产开发商:具备房地产开发资质和经验,负责房地产项目的策划、立项、报批、建设、销售等全过程。2.合作方:具备相关经验和能力的合作伙伴,负责协助房地产开发商完成项目的施工、监理、销售等工作。3.前期工作:包括项目立项、规划、设计、报批等环节。4.后期工作:包括项目施工、监理、销售、推广、客户服务等环节。5.合作期限:双方合作协议的有效期,自项目开工之日起算。6.违约责任:违反合同约定的一方应承担的法律责任。7.争议解决:双方在履行合同过程中发生的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未能按时完成项目审批手续。解决办法:甲方应加强与相关部门的沟通,提前准备相关材料,确保审批手续的顺利进行。2.问题:乙方施工质量不达标。解决办法:甲方应加强对乙方的监督和管理,要求乙方按照合同约定进行施工,确保项目质量。3.问题:项目销售不畅。解决办法:乙方应加强对项目的销售推广,制定合理的销售策略,提高项目知名度。4.问题:项目成本超出预算。解决办法:甲方应加强对项目成本的控制,合理分配资源,严格按照成本预算进行开支。5.问题:发生合同纠纷。解决办法:双方应通过友好协商解决,协商不成的,可依法向法院提起诉讼。五、所有应用场景:1.房地产开发商与施工单位之间的合作。2.房地产开发商与销售代理之间的合作。3.房地产开发商与材料供应商之间的合作。4.房地产开发商
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2023-2024学年深圳市教育科学研究院实验学校九年级上学期9月月考数学试题及答案
- 山西省太原市尖草坪区2024年一级造价工程师《土建计量》深度自测卷含解析
- 《专题低碳经济》课件
- 【课件】信用风险与中国抵押制度
- 《财考通软件安装》课件
- 《食管癌放射治疗》课件
- 图论课件-哈密尔顿图
- 年度教师工作计划集合
- 区人大常委会2024年工作要点年度工作计划
- 2024年财务主管工作计划报告
- 支气管镜的临床应用PPT课件
- 工作票签发人试题(答案)
- 河南交通职业技术学院
- 食品安全国家标准预包装食品标签通则
- 齿轮参数计算表
- 公司供应商管理体系框架图
- 园林绿化养护协议书
- (完整word版)使馆写信催签
- 《 早 晚 课 诵 集》
- 80t龙门吊专项安拆方案(共39页)
- 中国文化英语教程Unit 4
评论
0/150
提交评论