地铁线路建设工程合同

地铁线路建设工程合同《篇一》合同编号：_____地铁线路建设工程合同_____甲方：____地铁集团有限公司乙方：____建筑工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方向乙方订购地铁线路建设工程事宜，达成如下协议：一、工程内容1.1工程名称：____地铁线路建设工程1.2工程地点：____市1.3工程规模及内容：根据甲方的工程设计文件，乙方负责地铁线路的整体施工，包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程及附属设施等。二、合同价格2.1本合同总价款为____元（大写：__________________________元整），乙方报价应包含全部工程内容的人工、材料、设备、机械、管理、税费等一切费用。2.2甲方支付乙方工程进度款的比例为：__%，支付进度款的时间和金额按照双方约定的工程进度节点进行。2.3乙方应向甲方正式的税务发票。三、合同工期3.1合同总工期为____天，自乙方入场之日起计算。3.2乙方应严格按照双方约定的工程进度计划进行施工，如有工期延误，乙方应承担相应的违约责任。四、工程质量4.1乙方应按照甲方的工程设计文件及施工图纸进行施工，保证工程质量符合国家及行业标准。4.2乙方应承担工程质量检查、验收及保修的责任。五、违约责任5.1乙方如发生工期延误，应按照合同约定向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每天违约金为合同总价款的__%。5.2乙方如发生工程质量问题，应负责返修并承担由此产生的一切费用。5.3甲方如未按照约定时间支付进度款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：每天滞纳金为应付款项的__%。六、争议解决6.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。6.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工并验收合格后失效。7.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：____地铁集团有限公司乙方（盖章）：____建筑工程有限公司甲方代表（签名）：____________乙方代表（签名）：____________签订日期：____年____月____日工程设计文件施工图纸工程进度计划税务发票（注：以上内容仅为示例，实际合同内容需根据具体项目情况调整，并由甲乙双方协商确定。）《篇二》合同编号：_____地铁线路建设工程合同_____甲方：____地铁集团有限公司乙方：____建筑工程有限公司第三方：____技术咨询有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，鉴于第三方作为技术咨询方对甲乙双方有重要的协调和指导作用，甲乙双方与第三方达成如下协议：一、第三方职责1.1第三方作为技术咨询方，负责对地铁线路建设工程专业技术咨询和服务，包括但不限于施工方案的优化、技术难题的解决、工程进度的协调等。1.2第三方应确保的技术咨询和服务符合国家及行业标准，保证工程质量符合要求。二、第三方权益2.1第三方按照约定的工作量和质量完成技术咨询和服务后，甲方应按照约定向第三方支付技术咨询费，技术咨询费为____元（大写：__________________________元整）。2.2第三方应向甲方正式的税务发票。三、甲方权益3.1甲方作为合同主体，享有合同约定的权利，同时为确保甲方权益的优先和保障，特增加以下甲方独有的权利条款：（1）乙方如发生工期延误，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：每天违约金为合同总价款的__%。（2）乙方如发生工程质量问题，甲方有权要求乙方负责返修并承担由此产生的一切费用。（3）甲方有权按照约定时间支付进度款，如有延误，甲方有权要求乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：每天滞纳金为应付款项的__%。3.2甲方在合同履行过程中享有监督权，对乙方的施工质量和进度进行监督，确保工程顺利进行。四、乙方义务及限制4.1乙方应按照甲方的工程设计文件及施工图纸进行施工，保证工程质量符合国家及行业标准。4.2乙方应严格按照双方约定的工程进度计划进行施工，如有工期延误，应承担相应的违约责任。4.3乙方不得擅自将合同项下的权利义务转让给第三方，未经甲方同意，乙方不得将合同项下的任何部分工程分包给第三方。五、违约责任5.1乙方如发生工期延误，应按照合同约定向甲方支付违约金。5.2乙方如发生工程质量问题，应负责返修并承担由此产生的一切费用。5.3甲方如未按照约定时间支付进度款，应向乙方支付滞纳金。六、争议解决6.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。6.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工并验收合格后失效。7.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：____地铁集团有限公司乙方（盖章）：____建筑工程有限公司第三方（盖章）：____技术咨询有限公司甲方代表（签名）：____________乙方代表（签名）：____________第三方代表（签名）：____________签订日期：____年____月____日工程设计文件施工图纸技术咨询和服务内容清单税务发票第三方介入的意义和目的：第三方作为技术咨询方，介入地铁线路建设工程合同，可以专业的技术咨询和服务，协调甲乙双方的工作，确保工程顺利进行，提高工程质量。第三方作为独立的第三方，可以对甲乙双方进行监督和协调，维护甲方的权益，确保工程按照约定的进度和质量完成。甲方为主导的目的和意义：甲方作为地铁线路建设工程的业主，为主导方可以确保工程按照甲方的要求和标准进行，保障甲方的利益。甲方通过与乙方和第三方签订合同，明确各方的权利义务，确保工程质量和进度，同时通过增加甲方的权利条款和利益条款，保障甲方的权益，确保工程的顺利进行。《篇三》合同编号：_____地铁线路建设工程合同_____甲方：____地铁集团有限公司乙方：____建筑工程有限公司第三方：____技术咨询有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，鉴于第三方作为技术咨询方对甲乙双方有重要的协调和指导作用，甲乙双方与第三方达成如下协议：一、第三方职责1.1第三方作为技术咨询方，负责对地铁线路建设工程专业技术咨询和服务，包括但不限于施工方案的优化、技术难题的解决、工程进度的协调等。1.2第三方应确保的技术咨询和服务符合国家及行业标准，保证工程质量符合要求。二、第三方权益2.1第三方按照约定的工作量和质量完成技术咨询和服务后，甲方应按照约定向第三方支付技术咨询费，技术咨询费为____元（大写：__________________________元整）。2.2第三方应向甲方正式的税务发票。三、乙方权益3.1乙方作为合同主体，享有合同约定的权利，同时为确保乙方权益的优先和保障，特增加以下乙方独有的权利条款：（1）甲方如发生工期延误，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金计算方式为：每天违约金为合同总价款的__%。（2）甲方如发生工程质量问题，乙方有权要求甲方负责返修并承担由此产生的一切费用。（3）乙方有权按照约定时间接收进度款，如有延误，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：每天滞纳金为应付款项的__%。3.2乙方在合同履行过程中享有监督权，对甲方的履约质量和进度进行监督，确保工程顺利进行。四、甲方义务及限制4.1甲方应按照乙方的工程设计文件及施工图纸进行施工，保证工程质量符合国家及行业标准。4.2甲方应严格按照双方约定的工程进度计划进行施工，如有工期延误，应承担相应的违约责任。4.3甲方不得擅自将合同项下的权利义务转让给第三方，未经乙方同意，甲方不得将合同项下的任何部分工程分包给第三方。五、违约责任5.1甲方如发生工期延误，应按照合同约定向乙方支付违约金。5.2甲方如发生工程质量问题，应负责返修并承担由此产生的一切费用。5.3乙方如未按照约定时间接收进度款，应向甲方支付滞纳金。六、争议解决6.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。6.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工并验收合格后失效。7.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：____地铁集团有限公司乙方（盖章）：____建筑工程有限公司第三方（盖章）：____技术咨询有限公司甲方代表（签名）：____________乙方代表（签名）：____________第三方代表（签名）：____________签订日期：____年____月____日工程设计文件施工图纸技术咨询和服务内容清单税务发票乙方为主导的意义和目的：乙方作为地铁线路建设工程的施工方，为主