学校水电安装合同范本

学校水电安装合同范本第一篇范文：合同编号：[school_name]2023-HW-001合同名称：学校水电安装合同甲方（以下简称“学校”）：名称：[school_name]地址：[school_address]联系方式：[school_contact]乙方（以下简称“承包商”）：名称：[contractor_name]地址：[contractor_address]联系方式：[contractor_contact]鉴于学校需要进行水电安装工程（以下简称“工程”），经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程内容1.1工程包括但不限于：水电线路改造、给排水系统安装、供电系统安装、消防系统安装、监控系统安装等。1.2工程应按照双方约定的施工图、施工方案和技术规范进行。第二条工程质量2.1承包商应保证工程的施工质量，确保工程达到国家相关标准和规范要求。2.2工程验收合格后，乙方应承担不少于一年的质保期。第三条工程进度3.1承包商应按照双方约定的工期完成工程。3.2乙方如因特殊情况需延长工期，应提前向甲方申请，经甲方同意后方可延长。第四条工程款项4.1双方约定工程总价款为[contract_total_amount]元（大写：[contract_total_amount_in_chinese]元整）。4.2甲方按工程进度支付工程款项，具体支付方式如下：（1）工程开工后，甲方支付乙方工程总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的50%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的20%。4.3乙方应开具合法的发票，甲方按约定时间支付款项。第五条保密条款5.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。5.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同履行完毕之日止。第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2本合同约定的违约金为工程总价款的10%。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（学校）：乙方（承包商）：签订日期：[sign_date]注：附件为本合同所涉及的施工图、施工方案、技术规范等。第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同名称：学校水电安装合同甲方（以下简称“学校”）：名称：[school_name]地址：[school_address]联系方式：[school_contact]第三方主体（以下简称“监管机构”）：名称：[regulatory_authority_name]地址：[regulatory_authority_address]联系方式：[regulatory_authority_contact]乙方（以下简称“承包商”）：名称：[contractor_name]地址：[contractor_address]联系方式：[contractor_contact]鉴于学校需要进行水电安装工程（以下简称“工程”），为确保工程质量和进度，经双方友好协商，特订立本合同，并引入第三方监管机构以维护甲方权益，以便共同遵守。第一条第三方主体职责1.1监管机构作为独立的第三方主体，负责对工程的施工过程进行监督和检查，确保工程质量符合国家相关标准和规范要求。1.2监管机构应制定详细的监管方案，包括但不限于施工过程中的质量控制、进度监督、安全监管等方面。1.3监管机构应对乙方的施工人员进行资质审核，确保其具备相应的施工能力和经验。第二条甲方权益保障2.1甲方享有工程质量、进度和安全等方面的监督权，有权要求乙方按照约定的标准进行施工。2.2甲方有权要求监管机构对乙方的施工过程进行定期检查，以确保工程质量和进度达到预期目标。2.3甲方在合同履行过程中发现乙方存在违约行为，有权要求乙方及时整改，并承担相应的违约责任。2.4甲方有权根据合同约定，按照工程进度支付工程款项。2.5甲方在工程验收合格后，有权要求乙方提供质保服务，并对其进行评价。第三条乙方义务和限制3.1乙方应按照甲方的要求和相关法律法规，按时完成工程。3.2乙方应接受监管机构的监督和管理，遵守施工规范，确保工程质量。3.3乙方在施工过程中如有违约行为，应承担相应的违约责任，并向甲方支付违约金。3.4乙方在合同履行过程中，应保证施工安全，防止发生安全事故。第四条工程款项4.1双方约定工程总价款为[contract_total_amount]元（大写：[contract_total_amount_in_chinese]元整）。4.2甲方按工程进度支付工程款项，具体支付方式如下：（1）工程开工后，甲方支付乙方工程总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的50%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的20%。4.3乙方应开具合法的发票，甲方按约定时间支付款项。第五条监管机构权益5.1监管机构有权对乙方的施工过程进行监督和检查，确保工程质量和进度。5.2监管机构有权要求乙方提供相关的施工资料和文件，以便进行监管。5.3监管机构在履行监管职责过程中，有权要求乙方遵守相关法律法规和施工规范。第六条违约责任6.1乙方如因违约行为导致工程质量、进度和安全等方面出现问题，应承担相应的违约责任。6.2乙方如违反相关法律法规和施工规范，应承担相应的法律责任。6.3监管机构如未履行监管职责，导致工程出现质量、进度和安全问题，应承担相应的责任。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，监管机构留存一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（学校）：第三方主体（监管机构）：乙方（承包商）：签订日期：[sign_date]注：附件为本合同所涉及的施工图、施工方案、技术规范等。总结：第三方主体+甲方权益主导的意义和目的引入第三方监管机构作为独立的监督主体，有助于确保工程质量和进度的合规性，提高甲方的权益保障。通过明确甲方的权益和乙方的义务，以及增加违约和限制条款，本合同更加注重保护甲方的利益。第三方主体的介入，不仅有助于提高工程质量和进度，还可以为甲方第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同名称：数据中心服务器托管合同甲方（以下简称“客户”）：名称：[client_name]地址：[client_address]联系方式：[client_contact]第三方主体（以下简称“托管服务商”）：名称：[hosting_service_provider_name]地址：[hosting_service_provider_address]联系方式：[hosting_service_provider_contact]乙方（以下简称“服务器供应商”）：名称：[server_supplier_name]地址：[server_supplier_address]联系方式：[server_supplier_contact]鉴于客户需要将服务器托管于第三方服务商以保证数据安全和服务稳定性，乙方作为服务器供应商，希望确保其提供的服务器能够得到良好的维护和管理，特订立本合同，并引入第三方托管服务商以维护乙方权益，以便共同遵守。第一条第三方主体职责1.1托管服务商作为独立的第三方主体，负责提供数据中心设施，以及服务器托管、维护和管理服务。1.2托管服务商应确保数据中心的安全性、稳定性和可靠性，满足客户的业务需求。1.3托管服务商应对客户的服务器进行定期检查和维护，确保服务器正常运行。第二条乙方权益保障2.1乙方享有服务器供应和维护的权益，有权要求甲方按照约定的方式使用服务器。2.2乙方有权要求托管服务商按照约定的标准提供服务器托管服务。2.3乙方在合同履行过程中发现甲方存在违约行为，有权要求甲方及时整改，并承担相应的违约责任。2.4乙方有权根据合同约定，收取甲方支付的服务费用。2.5乙方在服务器托管服务期间，有权对服务进行监督和评价。第三条甲方义务和限制3.1甲方应按照约定的方式使用服务器，不得擅自改变服务器的配置和使用目的。3.2甲方应按时支付乙方服务器供应和维护的费用。3.3甲方在合同履行过程中，应遵守相关法律法规和托管服务商的规定。第四条服务费用4.1双方约定服务器供应和维护的总费用为[service_total_amount]元（大写：[service_total_amount_in_chinese]元整）。4.2甲方按约定的时间支付服务费用，具体支付方式如下：（1）服务器交付后，甲方支付乙方服务费用的30%；（2）服务期满一年后，甲方支付乙方服务费用的50%；（3）服务期满两年后，甲方支付乙方服务费用的20%。4.3乙方应开具合法的发票，甲方按约定时间支付款项。第五条托管服务商权益5.1托管服务商有权要求甲方按照约定的方式使用服务器。5.2托管服务商有权要求甲方遵守相关法律法规和数据中心的规定。5.3托管服务商在履行托管服务职责过程中，有权要求甲方遵守服务器使用规范。第六条违约责任6.1甲方如因违约行为导致服务器供应和维护出现问题，应承担相应的违约责任。6.2甲方如违反相关法律法规和托管服务商的规定，应承担相应的法律责任。6.3托管服务商如未履行托管服务职责，导致服务器运行出现问题，应承担相应的责任。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，托管服务商留存一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至服务器托管服务期满之日止。甲方（客户）：第三方主体（托管服