福倍护颐养中心EPCO项目工程合同2024年

福倍护颐养中心EPCO项目工程合同2024年通用合同编号：__________一、工程概述1.1本项目位于____________________，工程内容包括但不限于：____________________________________________________________________________。1.2乙方应按照本合同约定的条款、条件和期限完成本项目。二、工程范围及标准2.1乙方应按照业主提供的方案设计、施工图设计等相关文件，完成本项目的施工、设备采购、安装、调试、验收等工作。2.2乙方应确保本项目的设计、施工、设备质量等符合我国及行业的相关法律法规、标准和规范。2.3乙方应按照约定的时间节点完成本项目，如有延期，应承担相应的违约责任。三、合同价格及支付3.1本项目的合同价格为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。3.2业主应按照本合同约定的付款节点和比例向乙方支付合同价款。3.3乙方完成本项目并经验收合格后，业主支付剩余合同价款。四、工期4.1本项目的工期为____个月，自双方签订本合同之日起计算。4.2乙方应保证按照约定的工期完成本项目，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。五、质量及验收5.1乙方应保证本项目的设计、施工、设备质量等符合我国及行业的相关法律法规、标准和规范。5.2项目验收不合格的，乙方应按照业主的要求及时整改，直至验收合格。六、违约责任6.1乙方未按照约定的工期完成本项目的，应按照逾期交付部分的合同价款的____%向业主支付违约金。6.2乙方交付的项目验收不合格的，乙方应承担重新施工、整改的一切费用。七、争议解决7.1本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至本项目验收合格且合同价款全部支付完毕之日终止。甲方（业主）：________________

乙方（承包商）：________________签订日期：________________一、附件列表：

1.福倍护颐养中心EPCO项目工程设计方案

2.福倍护颐养中心EPCO项目工程施工图设计

3.福倍护颐养中心EPCO项目工程设备采购清单

4.福倍护颐养中心EPCO项目工程施工组织设计

5.福倍护颐养中心EPCO项目工程验收标准及方法

6.福倍护颐养中心EPCO项目工程质量保修书

7.福倍护颐养中心EPCO项目工程合同价款支付明细表二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定的工期完成本项目的，属于违约行为。

2.乙方交付的项目验收不合格的，属于违约行为。

3.乙方未按照约定的质量标准完成本项目的，属于违约行为。

4.乙方未按照约定的服务内容完成本项目的，属于违约行为。

5.乙方未按照约定的付款节点和比例向业主支付合同价款的，属于违约行为。三、法律名词及解释：

1.EPCO项目工程：即设计采购施工运营一体化项目工程。

2.违约金：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当向对方支付的金钱。

3.验收合格：指项目经过业主或者其委托的第三方专业机构检查，符合设计文件、施工规范和验收标准的要求。

4.质量保修：指承包商在项目交付后一定期限内，对项目的质量问题承担修复、更换等责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.遇到工期延误问题：及时沟通，分析原因，乙方采取措施加快进度，必要时可协商调整工期。

2.遇到质量问题：立即停工，由乙方负责整改，重新验收直至合格。

3.遇到合同价款支付问题：按照合同约定的付款节点和比例及时支付，双方可协商调整支付比例和节点。

4.遇到设计变更问题：双方协商一致后，乙方按照新的设计要求进行施工。五、所有应用场景：

1.福倍护颐养中心EPCO项目工程合同适用于福倍护颐养中心的新建、改建、扩建等工程项目。

2.福倍护颐养中心EPCO项目工程合同适用于乙方作为承包商，提供设计、采购、施工、运营一体化服务的情况。

3.福倍护颐养中心E