2024版铁艺施工合同书

2024版铁艺施工合同书合同编号：__________鉴于甲方为建设工程项目需要铁艺施工，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就铁艺施工的相关事宜达成一致，订立本合同。一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程预算：____________________二、甲方权利和义务2.1甲方应按照合同约定的时间和金额支付乙方的铁艺施工费用。2.2甲方应提供施工所需的相关资料和现场条件，确保乙方能够正常进行施工。2.3甲方应按照合同约定的时间支付进度款，支付时间不应迟于工程进度达到约定进度的日期。2.4甲方应承担因自身原因导致工程延期、停工的责任，并按照实际情况支付乙方相应的费用。2.5甲方应承担因不可抗力导致工程延期、停工的责任，并按照实际情况支付乙方相应的费用。三、乙方权利和义务3.1乙方应按照合同约定的内容和标准完成铁艺施工。3.2乙方应按照合同约定的时间进度进行施工，确保工程按时完成。3.3乙方应保证施工质量，确保施工安全，不得发生安全事故。3.4乙方应按照合同约定的金额收取铁艺施工费用，不得收取额外费用。3.5乙方应承担因自身原因导致工程延期、停工的责任，并按照实际情况支付甲方相应的费用。3.6乙方应承担因不可抗力导致工程延期、停工的责任，并按照实际情况支付甲方相应的费用。四、合同价款及支付4.1合同总价款为：____________________元（大写：____________________元整）。4.2甲方支付进度款的比例为：____________________%。4.3甲方支付进度款的时间为：____________________。4.4乙方完成施工后，甲方应按照合同约定的时间支付尾款。五、工期5.1合同约定的工期为：____________________天。5.2乙方应当按照约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应按照实际情况向甲方支付违约金。六、违约责任6.1甲方未按照约定时间支付进度款或尾款的，应当按照违约金的比例向乙方支付违约金。6.2乙方未按照约定时间进度完成施工的，应当按照违约金的比例向甲方支付违约金。6.3乙方施工质量不符合约定的，乙方应承担返工、维修等费用。七、争议解决7.1对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且尾款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：

1.工程设计图纸和技术要求

2.施工方案和施工组织设计

3.工程预算明细表

4.材料和设备清单

5.施工进度计划

6.质量标准和验收规范

7.安全防护措施方案

8.环境保护措施方案

9.合同履行过程中产生的其他相关文件和资料二、违约行为及认定：

1.甲方未按约定时间支付进度款或尾款，认定为违约行为。

2.乙方未按约定时间进度完成施工，认定为违约行为。

3.乙方施工质量不符合约定，认定为违约行为。

4.甲方未提供施工所需的相关资料和现场条件，导致乙方无法正常施工，认定为违约行为。

5.不可抗力因素导致工程延期、停工，不认定为违约行为。三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同中承担权利和义务的一方，通常为建设工程项目的业主或委托人。

2.乙方：指合同中承担权利和义务的一方，通常为承包商或施工方。

3.铁艺施工：指使用铁材料进行装饰性施工的活动。

4.合同履行：指合同双方按照合同约定履行各自的权利和义务的过程。

5.违约金：指一方未履行合同约定义务时，按照约定向对方支付的赔偿金。

6.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.施工过程中出现设计变更，导致工程量和费用发生变化。

解决办法：双方协商确定变更后的工程量和费用，并签订变更协议。

2.甲方未能按约定时间支付进度款，导致施工进度受到影响。

解决办法：甲方及时支付进度款，乙方根据实际情况调整施工进度。

3.施工质量出现争议，导致验收不合格。

解决办法：双方共同委托第三方检测机构进行质量检测，根据检测结果确定责任方并采取相应措施。

4.施工现场发生安全事故，导致人员伤亡和财产损失。

解决办法：立即启动应急预案，严格按照安全事故处理程序进行处理，乙方承担相应责任。五、所有应用场景：

1.适用于各类建