版四川建设工程标准施工合同

版四川建设工程标准施工合同合同编号：__________鉴于甲方为建设工程的需要，委托乙方进行施工，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方建设工程的施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程预算：____________________1.6工程工期：自____年__月__日至____年__月__日。二、乙方的义务2.1乙方应按照甲方的要求，按时完成工程施工，确保工程质量符合国家标准和甲方的要求。2.2乙方应按照合同约定的时间和方式，向甲方提交工程进度报告和工程质量报告。2.3乙方应承担工程施工期间的安全责任，确保工程施工安全无事故。2.4乙方应按照合同约定的价格，向甲方提供完整的工程资料和验收手续。三、甲方的义务3.1甲方应按照合同约定的时间和方式，向乙方支付工程进度款和工程结算款。3.2甲方应提供施工所需的场地、水源、电源、道路等基础设施。3.3甲方应按照合同约定的时间，向乙方提供施工图纸和技术要求。3.4甲方应对乙方施工过程中的问题提供必要的协助和指导。四、工程价款4.1工程总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。4.2甲方按工程进度支付进度款，具体支付比例和时间双方另行约定。4.3工程竣工后，乙方应按照约定的方式和时间向甲方提交工程结算报告，双方按照约定的比例进行工程价款的结算。五、违约责任5.1乙方未按照约定的时间完成工程的，应当按照逾期工程价款的__%向甲方支付违约金。5.2甲方未按照约定的时间支付工程进度款或者工程结算款的，应当按照逾期金额的__%向乙方支付违约金。5.3双方的其他违约责任，按照合同的约定或者法律法规的规定承担。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1双方应当遵守国家的法律法规，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。7.2双方在合同履行过程中，如需变更或者解除合同，应当协商一致并签订书面协议。7.3本合同自双方签字或者盖章之日起生效，至工程竣工并验收合格之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年__月__日。一、附件列表：1.工程图纸和技术要求2.工程施工进度计划3.工程质量标准和要求4.工程预算和结算报告5.工程进度款支付凭证6.工程结算款支付凭证7.工程变更或者解除合同的书面协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的时间完成工程的，认定为违约行为。2.甲方未按照约定的时间支付工程进度款或者工程结算款的，认定为违约行为。3.双方的其他违约行为，按照合同的约定或者法律法规的规定认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指委托乙方进行施工的一方。2.乙方：指承担工程施工的一方。3.工程：指甲方委托乙方施工的具体项目。4.工程进度：指工程施工的进度和完成情况。5.工程质量：指工程符合国家标准和甲方要求的情况。6.工程工期：指合同约定的工程施工完成的时间。7.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程施工过程中出现质量问题的，乙方应立即采取措施予以修复，并承担修复费用。2.工程施工过程中出现安全问题的，乙方应立即采取措施予以解决，并承担相应责任。3.甲方未按约定时间支付工程进度款或工程结算款的，乙方可以与甲方协商解决，协商不成的，可以向法院提起诉讼。4.乙方未按约定时间完成工程的，甲方可以与乙方协商解决，协商不成的，可以向法院提起诉讼。5.工程变更或者解除合同的，双方应签订书面协议，并按照协议约定履行相关义务。五、所有应用场景：1.适用于甲方委托乙方进行建设工程施工的情况。2.适用于乙方承担工程施工，并按照甲方要求完成工程的情况。3