高远农业科技园温室建设合同

高远农业科技园温室建设合同《篇一》合同编号：HGNY2024001甲方（以下简称“甲方”）：高远农业科技有限公司乙方（以下简称“乙方”）：XXX温室建设工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方农业科技园温室建设事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：高远农业科技园温室建设工程1.2工程地点：____________________1.3工程内容：包括但不限于温室土建工程、钢结构工程、覆盖材料安装、内部设施安装等。1.4工程规模：____________________1.5工程总投资：人民币____________元整（大写：____________________________元整）。二、合同价格2.1双方确认，乙方按照本合同约定完成全部工程，甲方应付给乙方工程款为人民币____________元整（大写：____________________________元整）。2.2乙方报价是基于甲方的工程概况及要求进行编制，如在施工过程中因设计变更、工程量增减等原因导致工程款增减的，双方应按照实际情况进行调整。三、合同履行3.1甲方应按照合同约定施工场地、施工条件，并保证乙方的施工进度及质量。3.2乙方应按照合同约定的内容和标准完成施工，保证工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。3.3乙方应按照合同约定的时间完成工程，如有延期，应承担相应的违约责任。四、付款方式及进度4.1本合同签订后，甲方应支付乙方工程款的30%作为预付款。4.2工程进度达到25%时，甲方应支付乙方工程款的30%。4.3工程进度达到50%时，甲方应支付乙方工程款的20%。4.4工程进度达到75%时，甲方应支付乙方工程款的10%。4.5工程验收合格后，甲方应支付乙方剩余的10%工程款。五、违约责任5.1乙方如未按合同约定的时间完成工程，甲方有权按逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程款的千分之五。5.2甲方如未按合同约定的时间支付工程款，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式为：逾期支付工程款的千分之五。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方提交完整的工程资料后终止。甲方（盖章）：高远农业科技有限公司乙方（盖章）：XXX温室建设工程有限公司甲方代表（签字）：____________乙方代表（签字）：____________签订日期：________________工程设计图纸及技术要求施工方案及施工组织设计工程量清单材料及设备采购合同质量保修书安全生产责任书《篇二》合同编号：HGNY2024002甲方（以下简称“甲方”）：高远农业科技有限公司乙方（以下简称“乙方”）：XXX温室建设工程有限公司第三方（以下简称“第三方”）：XXX质量检测有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，并考虑到第三方作为质量检测机构的介入，就甲方农业科技园温室建设工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：高远农业科技园温室建设工程1.2工程地点：____________________1.3工程内容：包括但不限于温室土建工程、钢结构工程、覆盖材料安装、内部设施安装等。1.4工程规模：____________________1.5工程总投资：人民币____________元整（大写：____________________________元整）。二、第三方职责2.1第三方作为独立的质量检测机构，应按照相关法律法规和行业标准，对乙方的施工过程和工程质量进行全程监督和检测。2.2第三方应确保其检测结果的客观性、公正性和准确性，并对检测结果承担法律责任。2.3第三方应在合同约定的时间内向甲方提交工程质量检测报告。三、甲方权益保障3.1甲方有权要求乙方按照合同约定的内容和标准完成施工，保证工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。3.2甲方有权要求第三方对乙方的施工过程和工程质量进行全程监督和检测，确保工程质量。3.3甲方有权根据第三方提交的工程质量检测报告，对乙方进行相应的工程款支付和违约金追讨。四、乙方义务及限制4.1乙方应按照合同约定的内容和标准完成施工，保证工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。4.2乙方应接受第三方的全程监督和检测，并按照第三方的要求相关资料和样品。4.3乙方在施工过程中如发生违约行为，甲方有权根据合同约定追究乙方的违约责任。五、付款方式及进度5.1本合同签订后，甲方应支付乙方工程款的30%作为预付款。5.2工程进度达到25%时，甲方应支付乙方工程款的30%。5.3工程进度达到50%时，甲方应支付乙方工程款的20%。5.4工程进度达到75%时，甲方应支付乙方工程款的10%。5.5工程验收合格后，甲方应支付乙方剩余的10%工程款。六、违约责任6.1乙方如未按合同约定的时间完成工程，甲方有权按逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程款的千分之五。6.2甲方如未按合同约定的时间支付工程款，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式为：逾期支付工程款的千分之五。6.3乙方如发生违约行为，甲方有权根据合同约定追究乙方的违约责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方保留一份副本。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方提交完整的工程资料后终止。甲方（盖章）：高远农业科技有限公司乙方（盖章）：XXX温室建设工程有限公司第三方（盖章）：XXX质量检测有限公司甲方代表（签字）：____________乙方代表（签字）：____________第三方代表（签字）：____________签订日期：________________工程设计图纸及技术要求施工方案及施工组织设计工程量清单材料及设备采购合同质量保修书安全生产责任书第三方介入的意义和目的以及甲方为主导的目的和意义：第三方作为独立的质量检测机构介入本合同，旨在确保工程质量的客观性、公正性和准确性，维护甲方的合法权益。甲方为主导的目的和意义在于通过与乙方和第三方的合同约定，确保工程按照约定的内容和标准完成，同时通过第三方的监督和检测，保障工程质量，实现甲方的投资回报和业务发展。《篇三》合同编号：HGNY2024003甲方（以下简称“甲方”）：高远农业科技有限公司乙方（以下简称“乙方”）：XXX温室建设工程有限公司第三方（以下简称“第三方”）：XXX质量检测有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，并考虑到第三方作为质量检测机构的介入，就甲方农业科技园温室建设工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：高远农业科技园温室建设工程1.2工程地点：____________________1.3工程内容：包括但不限于温室土建工程、钢结构工程、覆盖材料安装、内部设施安装等。1.4工程规模：____________________1.5工程总投资：人民币____________元整（大写：____________________________元整）。二、第三方职责2.1第三方作为独立的质量检测机构，应按照相关法律法规和行业标准，对甲方的工程质量进行全程监督和检测。2.2第三方应确保其检测结果的客观性、公正性和准确性，并对检测结果承担法律责任。2.3第三方应在合同约定的时间内向乙方提交工程质量检测报告。三、乙方权益保障3.1乙方有权要求甲方按照合同约定的内容和标准施工条件，确保工程顺利进行。3.2乙方有权要求第三方对甲方的工程质量进行全程监督和检测，保障工程质量符合要求。3.3乙方有权根据第三方提交的工程质量检测报告，向甲方追讨相应的工程款支付和违约金。四、甲方义务及限制4.1甲方应按照合同约定的内容和标准施工条件，确保乙方能够顺利进行施工。4.2甲方应接受第三方的全程监督和检测，并按照第三方的要求相关资料和样品。4.3甲方如发生违约行为，乙方有权根据合同约定追究甲方的违约责任。五、付款方式及进度5.1本合同签订后，甲方应支付乙方工程款的30%作为预付款。5.2工程进度达到25%时，甲方应支付乙方工程款的30%。5.3工程进度达到50%时，甲方应支付乙方工程款的20%。5.4工程进度达到75%时，甲方应支付乙方工程款的10%。5.5工程验收合格后，甲方应支付乙方剩余的10%工程款。六、违约责任6.1甲方如未按合同约定的时间支付工程款，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式为：逾期支付工程款的千分之五。6.2乙方如发生违约行为，甲方有权根据合同约定追究乙方的违约责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方保留一份副本。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完整的工程款项后终止。甲方（盖章）：高远农业科技有限公司乙方（盖章）：XXX温室建设工程有限公司第三方（盖章）：XXX质量检测有限公司甲方代表（签字）：____________乙方代表（签字）：____________第三方代表（签字）：____________签订日期：________________工程