2024版公路路面硬化工程分包协议书

2024版公路路面硬化工程分包协议书合同编号：__________分包协议书甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于：2.乙方具备本项目分包工程的资质和能力；3.甲方愿意将本项目的部分工程分包给乙方；4.乙方愿意承担并完成分包工程。双方为明确双方的权利和义务，经友好协商，特订立本协议。第一条工程范围与内容1.1本协议范围内的工程为：________________（具体工程内容）。1.2乙方应按照甲方的要求，完成分包工程的施工、验收、保修等相关工作。第二条工程质量与标准2.1乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准及甲方要求，保证分包工程的质量。2.2乙方应对分包工程的施工过程进行全程控制，确保工程质量符合约定标准。2.3乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求等文件进行施工。第三条工程进度与工期3.1乙方应按照甲方提供的工程进度计划，确保分包工程的按时完成。3.2乙方应提前向甲方报告工程进度，如有特殊情况导致工期延误，乙方应立即通知甲方，并采取措施予以解决。3.3工程竣工后，乙方应按照甲方的要求进行工程验收。第四条工程款项4.1甲方应按照本协议约定的付款方式及时支付乙方工程款项。4.2乙方应按照合同约定提供合法有效的发票。4.3工程款支付的具体金额、付款时间等事项，双方可另行签订补充协议。第五条违约责任5.1乙方未按照约定完成分包工程的，应向甲方支付违约金，违约金的具体金额双方另行约定。5.2甲方未按照约定支付工程款项的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金的具体金额双方另行约定。5.3由于甲方原因导致工程进度延误的，乙方有权要求甲方支付延长工期费用。第六条争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。7.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.分包工程范围与内容明细2.工程质量标准与要求3.工程进度计划与时间表4.工程款项支付证明及凭证5.乙方资质证明文件6.工程图纸与技术要求7.违约金计算公式与标准8.延长工期费用计算公式与标准9.争议解决方式与管辖法院证明文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成分包工程2.甲方未按照约定支付工程款项3.工程进度延误4.工程质量不符合约定标准5.乙方未按照约定提供合法有效的发票6.甲方未按照约定提供施工图纸、技术要求等文件7.甲方未按照约定履行合同义务的其他情形三、法律名词及解释：1.分包工程：指甲方将本项目的部分工程交由乙方承担并完成的工程。2.工程质量：指分包工程满足国家相关法律法规、行业标准及甲方要求的标准。3.工程进度：指分包工程按照甲方提供的进度计划顺利进行的情况。4.违约金：指乙方未按照约定完成分包工程或甲方未按照约定支付工程款项时，应向对方支付的违约赔偿金。5.延长工期费用：指由于甲方原因导致工程进度延误时，乙方有权要求甲方支付的费用。6.争议解决：指双方在履行本协议过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决的方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应及时向甲方报告工程进度，如有特殊情况导致工期延误，应立即通知甲方，并采取措施解决。2.工程质量问题：乙方应加强工程质量控制，如发现质量问题，应立即整改并承担相应责任。3.工程款项支付：甲方应按照约定及时支付乙方工程款项，如发生支付问题，双方可协商解决。4.违约行为：对于违约行为，双方可根据违约条款约定违约金或延长工期费用，并进行相应的赔偿。5.争议解决：在发生争议时，双方应进行友好协商，协商不成的，可选择调解、仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为公路路面硬化工程业主或总承包商2.乙方具备相应工程分包的资质和能