2024版建设工程施工合同承揽合同

2024版建设工程施工合同承揽合同合同编号：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工的事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程质量标准：____________________二、合同金额2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2合同金额的支付方式及支付时间按照本合同约定的付款条款执行。三、合同工期3.1承包方应按合同约定的日期开始施工，并在合同约定的工期内完成本工程的施工。3.2工期延误的计算及违约责任按照本合同约定的工期条款执行。四、施工质量4.1承包方应严格按照国家及地方有关建设工程质量的标准和规范进行施工，确保工程质量。4.2工程质量的检验及验收按照本合同约定的验收条款执行。五、材料供应5.1委托方负责提供本工程所需的所有材料，并保证材料的质量、数量及交货时间符合合同约定。5.2委托方应承担因材料质量、数量及交货时间不符合合同约定而导致的全部责任。六、施工安全6.1承包方应严格按照国家及地方有关建设工程安全的规定进行施工，确保施工过程中的安全。6.2承包方应承担因施工安全问题而导致的全部责任。七、合同的变更和解除7.1合同的变更和解除应经双方协商一致，并签订书面协议。7.2合同的变更和解除不影响双方在合同解除或变更前的权利和义务。八、违约责任8.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。8.2违约金的计算及支付方式按照本合同约定的违约条款执行。九、争议解决9.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。十、其他约定10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至本工程验收合格且款项结清之日终止。10.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________签订日期：______________一、附件列表：1.工程设计图纸和技术文件2.施工方案和施工组织设计3.材料供应清单和相关质量标准4.施工安全措施和应急预案5.验收标准和程序6.付款凭证和进度报告7.变更和解除合同的书面协议8.违约金计算和相关证明文件二、违约行为及认定：1.委托方未按约定时间提供材料或提供的材料质量、数量不符合要求，导致施工延误或质量问题。2.承包方未按约定时间完成施工或施工质量不符合标准。3.双方未按约定履行合同义务，包括但不限于支付款项、提供资料等。4.违反合同中的其他特定条款，如工期、质量、安全等。三、法律名词及解释：1.委托方：指承担工程项目的甲方，负责提供工程材料、资金等。2.承包方：指承担工程施工的乙方，负责组织施工、保证工程质量等。3.合同工期：指合同约定的工程开始施工和竣工的时间。4.施工质量：指工程满足设计文件、规范和标准要求的程度。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.材料供应问题：如材料质量、数量不符合要求或供应不及时，导致施工延误。解决办法：及时与委托方沟通，要求更换或补充材料，并根据实际情况顺延工期。2.施工质量问题：如施工质量不符合标准，导致验收不合格。解决办法：及时整改，重新施工，直到达到标准要求。3.工期延误：如承包方未按约定时间完成施工。解决办法：根据合同约定，按日计算违约金，并顺延工期。4.付款问题：如委托方未按约定时间支付款项。解决办法：及时与委托方沟通，催促付款，必要时可依法采取措施。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程项目的施工合同，如房屋建筑、基础设施建设等。2.适用于委