全套建设工程施工合同管理制度2024年

全套建设工程施工合同管理制度2024年通用合同编号：__________合同双方：甲方：全称：____________________地址：____________________联系方式：__________________乙方：全称：____________________地址：____________________联系方式：__________________鉴于甲方为建设工程项目的业主或其合法代表，乙方为具备相应资质和能力，愿意承担该项目的施工任务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程质量标准：____________________1.6工程工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。二、合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。2.2乙方在合同签订后____个工作日内，向甲方提交工程预算书，甲方在收到预算书后____个工作日内审批完毕。2.3乙方应按照甲方审批的工程预算书进行施工，不得擅自增加或减少工程量。三、支付方式（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的____%作为预付款；（2）工程进度达到____%时，甲方支付乙方合同总价款的____%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的____%；（4）剩余款项在保修期满后支付。3.2甲方支付工程款项时，乙方应提供等额的正式发票。四、工程质量与保修4.1乙方应严格按照国家及行业的施工标准、规范和设计文件的要求进行施工，确保工程质量。4.2工程验收合格后，乙方应按合同约定对工程进行保修，保修期限自工程验收合格之日起计算。4.3保修期内，如工程出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后____个工作日内到达现场进行处理。五、违约责任5.1乙方如未能按照合同约定的工期完成工程，应按逾期部分工程价款的____%向甲方支付违约金。5.2甲方如未能按照约定时间支付工程款项，应按逾期部分工程价款的____%向乙方支付违约金。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1双方应遵守国家法律法规，不得以任何形式非法转让或转包工程。7.2双方应承担因不可抗力导致的合同履行困难、延误或无法履行的情况，并根据实际情况协商解决。7.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.工程预算书2.设计文件3.施工方案4.工程验收报告5.保修证书6.付款凭证7.工程进度报告8.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.乙方未按约定工期完成工程，属于违约行为。2.甲方未按约定时间支付工程款项，属于违约行为。3.双方非法转让或转包工程，属于违约行为。4.因不可抗力导致合同履行困难、延误或无法履行，不属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主或其合法代表。2.乙方：指合同中承担施工任务的单位。3.工程预算书：指乙方根据工程设计文件和施工方案编制的工程造价明细表。4.违约金：指一方未履行合同约定义务时，应向对方支付的赔偿金。5.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应提前通知甲方，并制定合理的进度计划，确保工程按时完成。2.工程质量问题：乙方应立即整改，并承担相应的维修费用和违约金。3.付款纠纷：双方应按照合同约定的付款方式和时间履行义务，如有争议，可通过协商解决。4.合同履行过程中发生争议：通过友好协商解决，协商不成的，可以向人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为建设工程项目的业主或其合法代表。2.乙方具备相应资质和能力，愿意承担该项目的施工任务。3.