大型商业综合体露天广场建设工程合同

大型商业综合体露天广场建设工程合同《篇一》合同编号：__________甲方（以下简称“业主”）：__________乙方（以下简称“承包商”）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方的大型商业综合体露天广场建设工程（以下简称“工程”）达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：大型商业综合体露天广场建设工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：包括但不限于广场地面铺装、绿化、照明、给排水、供电等配套设施建设。第二条合同金额2.1本工程合同总金额为人民币__________元整（大写：____________________________元整），币种为人民币。2.2乙方在签订合同时应向甲方支付合同总额的10%作为履约保证金，履约保证金在工程验收合格后无息退还。第三条合同工期3.1合同约定的工期为__________个月，自甲方发出开工通知之日起计算。3.2乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。第四条工程质量4.1乙方应按照约定的工程内容、工程质量标准及有关规范进行施工，确保工程质量。4.2工程质量标准：符合国家及行业现行有关标准、规范要求。第五条合同的履行5.1甲方应按照合同约定施工场地、施工条件，并支付合同价款。5.2乙方应按照合同约定进行施工，保证工程进度，并按期提交工程进度报告。5.3甲方有权对乙方的施工过程和工程质量进行监督检查，乙方应予以配合。第六条违约责任6.1乙方未按照约定的工程质量、工程进度完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总额的5%。6.2甲方未按照约定支付合同价款，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金为应付款额的日千分之五。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且履约保证金退还之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________工程设计图纸及技术要求工程量清单施工组织设计乙方资质证明文件履约保证金支付凭证工程验收标准及方法《篇二》合同编号：__________甲方（以下简称“业主”）：__________乙方（以下简称“承包商”）：__________丙方（以下简称“第三方”）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙丙三方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方的大型商业综合体露天广场建设工程（以下简称“工程”）达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：大型商业综合体露天广场建设工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：包括但不限于广场地面铺装、绿化、照明、给排水、供电等配套设施建设。第二条合同金额2.1本工程合同总金额为人民币__________元整（大写：____________________________元整），币种为人民币。2.2乙方在签订合同时应向甲方支付合同总额的10%作为履约保证金，履约保证金在工程验收合格后无息退还。2.3丙方作为第三方，对乙方的履约行为进行监督，确保乙方的履约保证金及工程质量得到保障。第三条合同工期3.1合同约定的工期为__________个月，自甲方发出开工通知之日起计算。3.2乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。第四条工程质量4.1乙方应按照约定的工程内容、工程质量标准及有关规范进行施工，确保工程质量。4.2工程质量标准：符合国家及行业现行有关标准、规范要求。第五条甲方权利及利益保障5.1甲方有权对乙方的施工过程和工程质量进行监督检查，乙方应予以配合。5.2甲方有权根据合同约定，向丙方提出对乙方履约行为的监督要求。5.3甲方如发现乙方施工过程中有违反合同的行为，有权要求乙方立即改正，并承担相应违约责任。5.4甲方在合同约定的质量保修期内，有权要求乙方对工程质量问题进行修复或赔偿。第六条乙方的义务及限制6.1乙方应按照合同约定进行施工，保证工程进度，并按期提交工程进度报告。6.2乙方应接受甲方及丙方的监督，确保施工质量和进度符合合同要求。6.3乙方如因自身原因导致工程延期，应支付甲方违约金，违约金为合同总额的5%。6.4乙方在合同约定的质量保修期内，应承担工程质量问题的修复或赔偿责任。第七条第三方（丙方）的职责及权利7.1丙方作为独立的第三方，对乙方的履约行为进行监督，确保乙方的履约保证金及工程质量得到保障。7.2丙方有权根据甲方的要求，对乙方的施工过程和工程质量进行评估，并向甲方评估报告。7.3丙方在发现乙方有违反合同的行为时，有权要求乙方立即改正，并承担相应违约责任。7.4丙方在合同约定的质量保修期内，有权要求乙方对工程质量问题进行修复或赔偿。第八条违约责任8.1乙方未按照约定的工程质量、工程进度完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总额的5%。8.2甲方未按照约定支付合同价款，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金为应付款额的日千分之五。8.3丙方未按照约定履行监督职责，甲方有权要求丙方承担相应的违约责任。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第十条其他约定10.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。10.2本合同自三方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且履约保证金退还之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________丙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________《篇三》合同编号：__________甲方（以下简称“业主”）：__________乙方（以下简称“承包商”）：__________丙方（以下简称“第三方”）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙丙三方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方的大型商业综合体露天广场建设工程（以下简称“工程”）达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：大型商业综合体露天广场建设工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：包括但不限于广场地面铺装、绿化、照明、给排水、供电等配套设施建设。第二条合同金额2.1本工程合同总金额为人民币__________元整（大写：____________________________元整），币种为人民币。2.2乙方在签订合同时应向甲方支付合同总额的10%作为履约保证金，履约保证金在工程验收合格后无息退还。2.3丙方作为第三方，对甲方的支付行为进行监督，确保乙方的履约保证金及工程质量得到保障。第三条合同工期3.1合同约定的工期为__________个月，自甲方发出开工通知之日起计算。3.2乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。第四条工程质量4.1乙方应按照约定的工程内容、工程质量标准及有关规范进行施工，确保工程质量。4.2工程质量标准：符合国家及行业现行有关标准、规范要求。第五条乙方权利及利益保障5.1乙方有权根据合同约定，要求甲方按时支付合同价款。5.2乙方有权对甲方的支付行为进行监督，确保甲方履行合同约定的支付义务。5.3乙方如发现甲方有违反合同的行为，有权要求甲方立即改正，并承担相应违约责任。5.4乙方在合同约定的质量保修期内，有权要求甲方对工程质量问题进行修复或赔偿。第六条甲方的义务及限制6.1甲方应按照合同约定支付合同价款，确保乙方的合法权益得到保障。6.2甲方应接受乙方及丙方的监督，确保甲方履行合同约定的支付义务。6.3甲方如因自身原因导致工程延期，应支付乙方违约金，违约金为合同总额的5%。6.4甲方在合同约定的质量保修期内，应承担工程质量问题的修复或赔偿责任。第七条第三方（丙方）的职责及权利7.1丙方作为独立的第三方，对甲方的支付行为进行监督，确保乙方的履约保证金及工程质量得到保障。7.2丙方有权根据乙方的要求，对甲方的支付行为进行评估，并向乙方评估报告。7.3丙方在发现甲方有违反合同的行为时，有权要求甲方立即改正，并承担相应违约责任。7.4丙方在合同约定的质量保修期内，有权要求甲方对工程质量问题进行修复或赔偿。第八条违约责任8.1乙方未按照约定的工程质量、工程进度完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总额的5%。8.2甲方未按照约定支付合同价款，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金为应付款额的日千分之五。8.3丙方未按照约定履行监督职责，甲方有权要求丙方承担相应的违约责任。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉