2024年水电安装施工合同参考范文（2篇）

第2页共2页2024年水电安装施工合同参考范文建设单位:设计单位:施工单位:合同编号:____年____月____日建设单位:(简称甲方)。地址:施工单位:(简称乙方)。地址:兹有工程,经过投标、议标、决定由乙方施工。根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》规定,结合本工程的实际情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。第一条:工程地点第二条:工程内容第三条:承包方式第四条:工程价款及调整1、工程价款2、发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整:(1)、甲方代表确认的工程量增减。(2)、甲方代表确认的设计变更或工程洽商。(3)、工程造价管理部门公布的价格调整。(4)、甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失。(5)、合同条款以外得其他增减或调整。第五条:付款方式第六条:合同工期1、双方商定总工期为天。开工日期:____年____月____日。竣工日期:____年____月____日。2、如遇下列情况,经甲方代表签证后,工程可以顺延。(1)、甲方不能按合同约定提供开工条件。(2)、工程量变化和设计变更。(3)、非乙方原因得超过4个小时以上时;停水停电停气。(4)、工程款未按时支付。(5)、不可抗力(如地震台风火灾等)。3、由甲方责任造成的工期延误,甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用,相应顺延工期。4、乙方如无正当理由拖延工期,每超过一天罚款元,反之每提前一天奖励元。但奖罚累计不超过总造价得2024年水电安装施工合同参考范文（二）甲方：（以下简称甲方）地址：联系方式：乙方：（以下简称乙方）地址：联系方式：鉴于甲方需要进行水电安装施工工程，为确保双方合作的顺利进行，甲、乙双方经友好协商，就工程的水电安装施工事项达成如下合同条款：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地址：1.3工程内容：第二条工程施工2.1乙方应在甲方指定的时间内按照合同约定开始施工，并按照约定的工期完成工程。2.2乙方应确保施工的工程质量符合国家相关标准和甲方的要求。2.3如因乙方原因导致施工延期，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此受到的损失。2.4乙方应按照甲方的要求配备足够的施工人员和工程设备，并保证施工期间的安全。第三条工程款项3.1总工程款为人民币________元（大写：________）。3.2工程款的支付方式为：3.2.1工程款的支付分为首期款、进度款和尾款。首期款为总工程款的30%，应在签订合同后的3个工作日内支付给乙方；进度款按照工程进度的完成情况支付，每个进度款的支付比例不超过总工程款的20%；尾款为总工程款的50%，应在工程竣工验收合格后7个工作日内支付给乙方。3.2.2工程款的支付方式为银行转账，乙方提供有效的银行账户信息，甲方将按时支付款项。第四条材料供应4.1乙方负责提供工程施工所需的材料，应确保材料的质量符合国家相关标准。如发生材料质量问题，乙方应负责更换和维修。4.2如发生材料短缺、停产或其他不可抗力因素导致材料供应不足，乙方应及时通知甲方，并提供解决方案。第五条竣工验收5.1工程竣工时，乙方应及时通知甲方进行竣工验收。5.2甲、乙双方应共同进行竣工验收，如发现工程存在问题，双方应协商解决方案，并按照解决方案进行整改。5.3竣工验收合格后，甲方应及时支付尾款，并出具验收合格证书。第六条违约责任6.1甲、乙双方违反本合同的约定，应按照约定承担相应的违约责任。6.2如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应的修复责任，并赔偿甲方因此受到的损失。6.3如因甲方原因导致工程延误或无法进行，甲方应承担相应的违约责任。第七条争议解决7.1因本合同引起的争议，双方应通过友好协商解决。若协商无果，可向有管辖权的法院提起诉讼。7.2其他未尽事宜，双方可另行商议解决。第八条合同生效8.1本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。8.2本合同的附件和补充条款与本合同具有同等的法律效力。甲方（单位盖章）：