道路拓宽及改造工程

道路拓宽及改造工程合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）地址：联系电话：乙方：（全称）地址：联系电话：鉴于：甲方为道路拓宽及改造工程的业主，拥有该工程项目的所有权和决策权；乙方为具备道路拓宽及改造工程资质和经验的施工单位，愿意承担该工程项目的施工任务；双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，经协商一致，签订本合同，共同完成道路拓宽及改造工程。第一条工程内容1.1工程名称：道路拓宽及改造工程1.2工程地点：（具体位置）1.3工程规模及主要工程量：（详细描述工程规模、道路长度、拓宽宽度、改造内容等）1.4工程质量标准：符合国家及行业相关规范、标准和要求。第二条合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价款支付方式：（详细描述支付方式、支付时间、支付比例等）第三条工期3.1工程开工日期：__________年__________月__________日。3.2工程竣工日期：__________年__________月__________日。3.3工期延误及违约责任：（详细描述工期延误的计算方法、违约责任等）第四条双方责任及义务4.1甲方责任及义务：（详细描述甲方应承担的责任及义务，如提供施工场地、协调有关部门、支付合同价款等）4.2乙方责任及义务：（详细描述乙方应承担的责任及义务，如按期完成工程、保证工程质量、负责施工安全等）第五条合同的变更、解除和终止5.1合同变更：（详细描述合同变更的条件、程序等）5.2合同解除：（详细描述合同解除的条件、程序等）5.3合同终止：（详细描述合同终止的条件、程序等）第六条违约责任6.1甲方违约：（详细描述甲方违约的情形及应承担的责任）6.2乙方违约：（详细描述乙方违约的情形及应承担的责任）第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程量清单3.施工方案4.施工组织设计5.工程材料及设备清单6.质量检验标准和方法7.安全防护措施方案8.环境保护措施方案9.合同履行过程中产生的所有变更文件10.工程验收报告二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按合同约定提供施工场地、原材料、设备等；未按合同约定支付合同价款；干涉乙方正常施工，导致工程延期或质量问题；其他违反合同约定的行为。2.乙方违约：未按合同约定完成工程；工程质量不符合合同约定的质量标准；未按合同约定支付工程进度款；其他违反合同约定的行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指道路拓宽及改造工程的业主。2.乙方：指承担道路拓宽及改造工程施工的单位。3.合同总价：指双方约定的完成工程所需支付的总金额。4.工期：指合同约定的工程开工日期至竣工日期之间的时间段。5.违约责任：指一方未履行合同约定义务时，应承担的民事责任。6.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商或法律途径解决的方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程变更：如遇设计变更、工程量增减等，应及时签订补充协议，明确变更内容和价款。2.工期延误：如遇不可抗力等因素导致工期延误，双方应协商顺延工期，并根据实际情况调整工程价款。3.质量问题：如发现工程质量问题，应及时停工整改，并根据违约责任条款追究责任。4.合同争议：如发生合同争议，通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于道路拓宽及改造工程项目。2.适用于甲方为道路拓宽及改造工程的业主，乙方为具备