2024版保证建设施工协议书

2024版最新保证建设施工协议书合同编号：__________保证建设施工协议书地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于：2.承包商愿意接受业主的聘请，并同意按照业主的要求完成施工任务；3.双方为了明确双方的权利、义务和责任，特订立本协议。第一条施工范围和内容1.1承包商应按照业主提供的施工图纸、施工方案及相关技术文件的要求，完成项目的施工任务。1.2承包商应保证施工过程中的工程质量、工程安全、工程进度和投资控制等方面符合业主的要求。第二条合同价格和支付方式2.1本协议的合同价格为人民币__________元（大写：__________________________元整），其中包括施工图纸、施工方案及相关技术文件所规定的全部施工内容的人工费、材料费、设备费、管理费、利润等。2.2业主应按照本协议约定的付款节点和比例，向承包商支付合同价款。具体付款节点和比例如下：（1）施工前，业主向承包商支付合同价款的5%；（2）工程进度达到30%时，业主向承包商支付合同价款的30%；（3）工程进度达到60%时，业主向承包商支付合同价款的30%；（4）工程进度达到90%时，业主向承包商支付合同价款的10%；（5）工程竣工验收合格后，业主向承包商支付合同价款的5%。2.3承包商应按照业主的要求，向业主提供合法、有效的税务发票。第三条施工期限3.1本项目的施工期限为____个月，自双方签订本协议之日起计算。3.2承包商如因自身原因导致施工进度延误，应按照业主的要求采取措施加快施工进度，并承担因此产生的费用。3.3业主如因自身原因导致施工进度延误，应按照承包商的要求采取措施加快施工进度，并承担因此产生的费用。第四条工程质量及验收4.1承包商应按照施工图纸、施工方案及相关技术文件的要求，保证施工质量。4.2工程竣工后，承包商应向业主提交完整的施工资料、验收资料及相关证件，以便业主进行验收。4.3业主应在收到承包商提交的验收资料后____个工作日内组织验收，并在验收合格后向承包商支付合同价款的5%。4.4如业主在验收过程中发现不合格的项目，承包商应按照业主的要求及时进行整改，并承担因此产生的费用。第五条违约责任5.1双方应严格按照本协议的约定履行各自的义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2违约金的计算方式为：违约方应支付的违约金=守约方实际损失×10%。第六条争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。7.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：一、附件列表：1.施工图纸

2.施工方案

3.相关技术文件

4.税务发票

5.施工资料

6.验收资料

7.合同履行过程中产生的其他相关文件二、违约行为及认定：1.施工进度延误：未按照本协议约定的施工期限完成施工任务。

2.工程质量不符合要求：施工质量未达到施工图纸、施工方案及相关技术文件的要求。

3.未按约定支付合同价款：业主未按照本协议约定的付款节点和比例向承包商支付合同价款。

4.未提交验收资料：承包商未按照本协议约定向业主提交完整的施工资料、验收资料及相关证件。

5.其他违反本协议约定的行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指本协议中聘请承包商的业主。

2.乙方：指本协议中承担施工任务的承包商。

3.施工图纸：指本协议中规定的项目施工的设计图纸。

4.施工方案：指本协议中规定的项目施工的实施计划。

5.合同价款：指本协议中约定的承包商完成施工任务所应获得的支付金额。

6.违约金：指本协议中约定的违约方应支付给守约方的赔偿金额。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：

解决办法：双方协商确定合理的整改措施，承包商采取措施加快施工进度，业主承担因延误产生的费用。

2.工程质量不符合要求：

解决办法：承包商按照业主的要求进行整改，直至达到要求，承担整改费用。

3.未按约定支付合同价款：

解决办法：双方协商确定支付时间及比例，业主按照约定向承包商支付合同价款。

4.未提交验收资料：

解决办法：承包商按照本协议约定向业主提交完整的施工资料、验收资料及相关证件。

5.的其他问题：

解决办法：双方协商确定合理的解决方案