一级造价工程师《造价管理》2024年沂水县深度自测卷含解析

一级造价工程师《造价管理》2024年沂水县深度自测卷第1题：单选题(本题1分)建设单位与施工单位因承包合同争议提起诉讼的，诉讼时效期为（）年。A.1B.2C.3D.4第2题：单选题(本题1分)对工程项目进行多方案比选时，比选的内容应包括()。A.工艺方案比选和经济效益比选B.技术方案比选和经济效益比选C.技术方案比选和融资方案比选D.工艺方案比选和融资方案比选第3题：单选题(本题1分)下列关于出口信贷的说法正确的是（）。A.按照获得贷款资金的借款人，出口信贷分为商业银行信贷和政策银行信贷B.出口信贷通常是设备价款全额贷款C.出口信贷利率通常要低于国际上商业银行的贷款利率D.出口信贷期限长，设备出口商不再给予设备的购买方延期付款条件第4题：单选题(本题1分)某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作B的总时差和自由时差（）周。A.均为1B.分别为2和1C.分别为4和1D.均为4第5题：单选题(本题1分)根据《标准设计施工总承包招标文件》发包人最迟应当在监理人收到进度付款申请单的（）天内，将进度应付款支付给承包人A.14B.21C.28D.35第6题：单选题(本题1分)进行工程寿命周期成本分析时，应将（）列入维持费。A.研发费B.设计费C.试运转费D.运行费第7题：单选题(本题1分)对在保修期限内和保修范围内发生的质量问题，（）。A.由质量缺陷的责任方履行保修义务，由建设单位承担保修费用B.由质量缺陷的责任方履行保修义务并承担保修费用C.由施工单位履行保修义务并承担保修费用D.由施工单位履行保修义务，由质量缺陷责任方承担保修费用第8题：单选题(本题1分)从市场交易的角度分析，工程造价是指建设一项工程预期或实际开支的（）。A.建筑安装工程费用B.建设工程费用C.全部固定资产投资费用D.建设工程动态投资费用第9题：单选题(本题1分)下列选项中，不属于人工、材料、机械等实物消耗量计算依据的是（）。A.投资估算指标B.概算定额C.预算定额D.工程造价指数第10题：单选题(本题1分)为了有效地控制建设工程造价，下列（）属于工程造价控制的经济措施。A.明确项目组织机构B.重视设计多方案的比选C.动态地比较造价的计划值和实际值D.严格审查施工图设计第11题：单选题(本题1分)根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（）次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。A.2B.1C.3D.5第12题：单选题(本题1分)关于工程项目管理组织机构特点的说法，正确的是（）。A.矩阵制组织中项目成员受双重领导B.职能制组织中指令统一且职责清晰C.直线制组织中可实现专业化管理强D.矩阵制组织中项目成员仅对职能经理负责第13题：单选题(本题1分)下列关于工程施工合同法律解释，说法错误的是（）。A.关于开工日期的争议中，承包人经发包人同意已经实施进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期B.当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程价款不一致，一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的。人民法院应支持以双方签订的施工合同作为结算依据C.当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人仍申请对工程造价进行鉴定时，人民法院不予准许D.当事人对工程造价、质量、修复费用等专用性问题有争议，人民法院认为需要鉴定的，应向负有举证责任的当事人释明第14题：单选题(本题1分)某建设项目以财务净现值为指标进行敏感性分析的有关数据如下表所示（单位万元），则按净现值确定的敏感程度由大到小的顺序为（）。A.营业收入.经营成本和建设投资B.营业收入.建设投资和经营成本C.建设投资.经营成本和营业收入D.经营成本.营业收入和建设投资第15题：单选题(本题1分)某项目设计生产能力为年产60万件产品，单位产品价格为200元，单位产品可变成本为160元，年固定成本为600万元，产品销售税金及附加的合并税率为售价的5%。该项目的盈亏平衡产量为（）万件。A.30B.20C.15D.10第16题：单选题(本题1分)根据民法典合同编，下列关于格式条款合同的说法中，正确的是（）。A.格式条款合同类似于合同示范文本，应由政府主管部门拟定B.格式条款有两种以上解释的，应当遵循提供格式条款一方的解释C.格式条款和非格式条款不一致的，应采用格式条款D.对格式条款的理解发生争议的，应按通常理解予以解释第17题：单选题(本题1分)下列流水施工参数中，属于时间参数的是（）。A.施工过程和流水步距B.流水步距和流水节拍C.施工段和流水强度D.流水强度和工作面第18题：单选题(本题1分)下列关于工程项目目标控制方法的说法，正确的是（）。A.通过因果分析图，可以发现工程项目中主要的质量问题B.直方图是一种用来寻找影响工程质量主要因素的有效工具C.网络计划法和香蕉曲线都可以用来控制工程进度D.控制图法和排列图法分别属于质量控制的静态和动态分析方法第19题：单选题(本题1分)某公司年初借款1000万，年利率为5%，按复利计息，若在10年内等额偿还本息，则每年末应偿还（）万元。A.129.50B.135.97C.111.50D.129.05第20题：单选题(本题1分)某工程双代号网络计划如下图所示，其中关键线路有（）条。A.1B.2C.3D.4第21题：单选题(本题1分)效果难于或不能货币化，或货币化的效果不是项目目标的主体时，在经济评价中应采用（）。A.费用效果分析法B.费用效益分析法C.经济费用效益流量表D.直接识别法第22题：单选题(本题1分)下列影响因素中，用来确定基准收益率的基础因素是（）。A.资金成本和机会成本B.机会成本和投资风险C.投资风险和通货膨胀D.通货膨胀和资金成本第23题：单选题(本题1分)价值工程的核心和所采用的成本分别是产品的（）。A.功能评价和生产成本B.功能评价和寿命周期成本C.功能分析和生产成本D.功能分析和寿命周期成本第24题：单选题(本题1分)下列方法中，可同时用来控制工程造价和工程进度的是（）。A.S曲线法和直方图法B.直方图法和鱼刺图法C.鱼刺图法和香蕉曲线法D.香蕉曲线法和S曲线法第25题：单选题(本题1分)根据《合同法》，下列变更中属于新要约的是（）的变更。A.要约确认方式B.合同文件寄送方式C.合同履行地点D.承诺生效地点第26题：单选题(本题1分)下列关于财务内部收益率或资本金收益率的说法中，正确的是（）。A.财务内部收益率反映项目按设定折现率获得的盈利水平B.财务内部收益率反映项目总投资可能获得的收益水平C.资本金收益率反映项目资本金按设定折现率获得的盈利水平D.资本金净利润率反映所得税后资本金可能获得的收益水平第27题：单选题(本题1分)下列工程计价文件中，由施工承包单位编制的是（）。A.工程概算文件B.施工图预算文件C.工程结算文件D.竣工决算文件第28题：单选题(本题1分)某工程划分为三个施工过程，4个施工段组织流水施工，流水节拍见下标，则该工程流水施工工期为（）天流水节拍表（单位：天）A.22B.23C.26D.27第29题：单选题(本题1分)下列关于工程项目施工公开招标方式的说法中错误的是（）。A.公开招标的投标竞争激烈，择优率更高B.能在较大程度上避免招标过程中贿标行为C.准备招标过程的工作量较小D.招标时间长、费用高第30题：单选题(本题1分)关于工程计价的特征，下列说法中正确的是（）A每次计价的依据各不相同由此决定了计价的多次性B.建筑产品的单件性特点决定了每项工程造价都必须多次计算C.工程项目的多次计价是一个逐步分解和组合，逐步汇总概算造价D.工程造价组合过程是：分部分项工程造价→单位工程造价→单项工程造价→建设项目总造价第31题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》在对投标文件进行初审时，属于投标文件形式审查的是（）。A.提交的投标保证金形式是否符合投标须知规定B.投标人是否完全接受投标文件中的合同条款C.投标承诺的工程是否满足投标人须知中的要求D.投标函是否经法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章第32题：单选题(本题1分)根据《招投标法实施条例》，下列关于招投标的说法不正确的有（）。A.招标人发售招标文件收取的费用应当限于编制招标文件所投入的成本支出B.潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出C.投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前，书面通知招标人D.如投标人对招标文件有异议，招标人应当自收到异议之日起5日内做出答复第33题：单选题(本题1分)下列税种中,采用定额税率进行计税的是（）。A.增值税B.城镇土地使用税C.契税D.土地增值税第34题：单选题(本题1分)某产品各功能区采用环比评分法得到的暂定重要性系数见下表。功能区F₂的功能重要性系数为（）。A.0.27B.0.33C.0.43D.0.50第35题：单选题(本题1分)下列计划表中，属于建设单位计划体系中工程项目建设总进度计划的是（）。A.年度计划项目表B.年度建设资金平衡表C.投资计划年度分配表D.年度设备平衡表第36题：单选题(本题1分)下列控制措施中，属于工程项目目标被动控制措施的是（）。A.制定实施计划时，考虑影响目标实现和计划实施的不利因素B.识别和揭示影响目标实现和计划实施的潜在风险因素C.制定必要的备用方案，以应对可能出现的影响目标实现的情况D.跟踪目标实施情况，发现目标偏离时及时采取纠偏措施第37题：单选题(本题1分)香蕉曲线法的原理与S曲线法的原理基本相同，其主要区别在于（）。A.香蕉曲线可以用来控制造价B.香蕉曲线可以用来控制进度C.香蕉曲线是以工程网络计划为基础绘制的D.香蕉曲线可以用来控制质量第38题：单选题(本题1分)某项两年期借款，年名义利率12%，按季复利计息，该项借款的季有效利率为（）。A.3.00%B.3.03%C.3.14%D.3.17%第39题：单选题(本题1分)工程网络计划费用优化中，应将（）的关键工作作为压缩持续时间的对象。A.直接费用率最小B.持续时间最长C.直接费用率最大D.资源强度最大第40题：单选题(本题1分)设计方案评价方法中，关于单指标相关方法中，阐述不正确的有（）A.采用综合费用法评价设计方案的不足是没有考虑资金的时间价值B.工程设计中运用价值工程的目标是提高建设工程价值C.工程设计中运用价值工程的目标是增强建设工程功能D.应用价值工程评价设计方案的首要步骤是进行功能分析第41题：单选题(本题1分)在价值工程活动的方案创造阶段，为了激发出有价值的创新方案，会议主持人在开始时并不全部摊开要解决的问题，只是对与会者进行抽象笼统的介绍，要求大家提出各种设想。这种方案创造方法称为（）。A.德尔菲法B.歌顿法C.头脑风暴法D.强制确定法第42题：单选题(本题1分)工程网络计划中工作，D有两项紧后工作，最早开始时同分别为17和20，工作D的最开始时间为12，持续时间为3，则工作D的自由时差为（）A.5B.4C.3D.2第43题：单选题(本题1分)根据《建筑法》，建筑工程由多个承包单位联合共同承包的，关于联合承包的说法，正确的是（）。A.由牵头承包方承担主要责任B.由资质等级高的承包方承担主要责任C.由承包各方承担连带责任D.两个以上不同资质等级的单位联合承包工程的，可以按资质高的单位考虑第44题：单选题(本题1分)根据《招标投标法》，下列关于招标投标的说法，正确的是（）。A.招标分为公开招标、邀请招标和议标三种方式B.联合体中标后，联合体各方应分别与招标人签订合同C.招标人不得修改已发出的招标文件D.投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应第45题：单选题(本题1分)工程寿命周期成本分析中，为了权衡设置费与维修费之间关系采用（）。A.进行充分研发，降低制造费用B.购置备用构件，提高可修复性C.提高材料周转速度，降低生产成本D.聘请操作人员，减少维修费用第46题：单选题(本题1分)具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起（）内没有行使撤销权，撤销权消灭。A.1年B.2年C.3年D.半年第47题：单选题(本题1分)下列价值工程对象选择方法中，以功能重要程度作为选择标准的是（）。A.因素分析法B.强制确定法C.重点选择法D.百分比分析法第48题：单选题(本题1分)根据《招标投标法》的规定，下列关于投标的说法，不正确的是（）。A.由同一专业的单位组成的联合体投标，按照资质等级较低的单位确定资质等级B.在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人C.投标人少于3个的，招标人应当依照《招标投标法》重新招标D.为了开拓市场，投标人可以以低于成本的报价投标第49题：单选题(本题1分)下列关于建筑工程一切险赔偿处理的说法中，正确的是（）。A.被保险人的索赔期限，从损失发生之日起，不得超过1年B.保险人的赔偿必须采用现金支付方式C.保险人对保险财产造成的损失赔付后，保险金额应相应减少D.被保险人为减少损失而采取措施所发生的全部费用，保险人应予赔偿第50题：单选题(本题1分)下列投资方案现金流量表中，用来计算累计盈余资金、分析投资方案财务生存能力的是（）。A.投资现金流量表B.资本金现金流量表C.投资各方现金流量表D.财务计划现金流量表第51题：单选题(本题1分)在选择价值工程对象时，首先求出分析对象的成本系数、功能系数，然后求得价值系数。当分析对象的功能与成本不相符时，将价值低的选为价值工程研究对象的方法称为（）。A.重点选择法B.因素分析法C.强制确定法D.价值指数法第52题：单选题(本题1分)某企业借款1000万元，期限2年，年利率8%，按年复利计算，到期一次性还本付息，则第二年应计的利息为（）万元。A.40.0B.80.0C.83.2D.86.4第53题：单选题(本题1分)根据《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》，对于产能过剩行业中的水泥项目，项目资本金占项目总投资的最低比例为（）。A.40%B.35%C.30%D.25%第54题：单选题(本题1分)某企业在年初向银行借贷一笔资金，月利率为1%，则在6月底偿还时，按单利和复利计算的利息应分别是本金的（）。A.5%和5.10%B.6%和5.10%C.5%和6.15%D.6%和6.15%第55题：单选题(本题1分)通过应用价值工程优化设计，使某房屋建筑主体结构工程达到了缩小结构构件几何尺寸，增加使用面积，降低单方造价的效果。该提高价值的途径是（）。A.功能不变的条件下降低成本B.成本略有提高的同时大幅提高功能C.成本不变的条件下提高功能D.提高功能的同时降低成本第56题：单选题(本题1分)下列属于依法必须招标的项目可以不进行招标的情况是（）。A.受自然环境限制，只有少量潜在招标人B.招标费用占项目合同金额比例过大C.因技术复杂，只有少量潜在招标人D.采购人依法能够自行建设、生产或组织第57题：单选题(本题1分)根据《国务院关于调整和完善固定资产按资项目资本金制度的通知》，对于保障性住房和普通商品住房项目，项目资本金占项目总投资的最低比例是（）。A.20%B.25%C.30%D.35%第58题：单选题(本题1分)企业所得税应实行25%的比例税率。但对于符合条件的小型微利企业，减按（）的税率征收企业所得税。A.5%B.10%C.15%D.20%第59题：单选题(本题1分)关于无效施工合同工程款结算的说法，正确的是（）。A.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建筑工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持B.施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，不予支持C.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持D.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持第60题：单选题(本题1分)企业所得税的计税依据为企业每一纳税年度的收入总额，减除不征税收入、免税收入、各项扣除以及允许弥补的以前年度亏损后的余额。其中，免税收入是指（）。A.财政拨款B.政府性基金C.符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益D.依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费第61题：多选题(本题2分)下列方法中，可在价值工程活动中用于方案创造的有（）。A.专家检查法B.专家意见法C.流程图法D.列表比较法E.方案清单法第62题：多选题(本题2分)工程项目实施策划旨在提出带有谋略性和指导性的设想。下列内容属于工程项目实施策划的有（）。A.工程项目组织策划B.工程项目设计策划C.工程项目的定位D.工程项目目标策划E.工程项目实施过程策划第63题：多选题(本题2分)价值工程应用中方案创造可采用的方法有（）。A.头脑风暴法B.专家意见法C.强制打分法D.哥顿法E.功能成本法第64题：多选题(本题2分)影响债务资金筹措的主要因素是指（）。A.债务成本B.债务期限C.债务偿还D.债务序列E.债权保证第65题：多选题(本题2分)下列各项关于项目资本金与债务资金比例的说法，正确的有（）。A.一定条件下，项目资本金比例越高，权益投资人承担的风险越低B.从权益投资人的角度考虑，项目融资的资金结构应追求较低的资本金投资争取较多的债务资金C.在考虑所得税的基础上，债务资本要比项目资本金的资金成本高很多D.由于财务杠杆作用，适当的债务资本比例能够提高项目资本金财务内部收益率E.项目有较高的资本金比例可以承担较高的市场风险第66题：多选题(本题2分)下列方法中，价值工程活动可以用于方案创造的有（）。A.专家检查法B.专家意见法C.流程图法D.列表比较法E.方案清单法第67题：多选题(本题2分)债务融资的优点有（）。A.融资速度快B.融资成本较低C.融资风险较小D.还本付息压力小E.企业控制权增大第68题：多选题(本题2分)由初期设立的项目法人进行的资本金筹措形式主要有（）。A.在资本市场募集股本资金B.银行借款C.发行债券D.国外政府贷款E.合资合作第69题：多选题(本题2分)在下列费用偏差的纠正措施中，属于组织措施的有（）。A.改善费用控制工作的流程B.加强索赔管理C.明确各级费用控制人员的任务D.施工进度计划的协调性E.落实费用控制的组织机构和人员第70题：多选题(本题2分)工程项目经济分析的主要报表包括（）。A.项目投资经济费用效益流量表B.经济费用效益分析投资费用估算调整表C.财务计划现金流量表D.经济费用效益分析经营费用估算调整表E.投资各方现金流量表第71题：多选题(本题2分)根据《合同法》，合同当事人违约责任的特点有（）。A.违约责任以合同成立为前提B.违约责任主要是一种赔偿责任C.违约责任以违反合同义务为要件D.违约责任由当事人按法律规定的范围自行约定E.违约责任按损益相当的原则确定第72题：多选题(本题2分)运用费用效率法进行工业项目全寿命周期成本评价时，可用来表示系统效率的有（）。A.设置B.维持费C.维修费D.利用率E.年均产量第73题：多选题(本题2分)关于工程竣工结算的说法，正确的有（）。A.工程竣工结算分为单位工程竣工结算和单项工程竣工结算B.工程竣工结算均由总承包单位编制C.建设单位要审查工程竣工结算的递交程序和资料的完备性D.施工承包单位要审查工程竣工结算的项目内容与合同约定内容的一致性E.建设单位要审查实际施工工期对工程造价的影响程度第74题：多选题(本题2分)价值工程中，属于创新阶段工作的有（）。A.功能评价B.方案评价C.提案编写D.成果评价E.方案创造第75题：多选题(本题2分)根据《标准设计施工总承包招标文件》（2012年版）规定，属于发包人义务的是指（）。A.提供施工场地B.保证工程施工和人员的安全C.负责周边环境与生态的保护工作D.组织竣工验收E.办理证件和批件第76题：多选题(本题2分)根据《招标投标法实施条例》，评标委员会应当否决其投标的情形包括（）。A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字B.投标联合体没有提交共同投标协议C.投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件D.投标文件中有含义不明确的内容E.投标文件中有计算错误第77题：多选题(本题2分)根据《政府采购法》，下列关于政府采购的说法中，正确的有（）。A.公开招标应作为政府采购的主要方式B.政府采购必须实行集中采购方式C.供应商经采购人同意可依法采取分包方式履行合同D.集中采购目录由县级以上人民政府确定E.政府采购是指以合同方式有偿取得货物的行为第78题：多选题(本题2分)采用总投资收益率指标进行项目经济评价的不足有（）。A.不能用于同行业同类项目经济效果比较B.不能反映项目投资效果的优势C.没有考虑投资收益的时间因素D.正常生产年份的选择带有较大的不确定性E.指标的计算过于复杂和繁琐第79题：多选题(本题2分)与EPC总承包模式相比，平行承包模式的特点有（）。A.建设单位可在更大范围内选择承包单位B.建设单位组织协调工作量大C.建设单位合同管理工作量大D.有利于建设单位较早确定工程造价E.有利于建设单位向承包单位转移风险第80题：多选题(本题2分)工程计价的依据有多种不同类型，其中工程单价的计算依据有（）。A.材料价格B.投资估算指标C.机械台班费D.人工单价E.概算定额

参考答案1、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是诉讼时效期间的知识。我国《民法通则》规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为2年。对于下列诉讼，其时效期间为1年：(1)身体受到伤害要求赔偿的；(2)出售质量不合格的商品未声明的；(3)延付或者拒付租金的；(4)寄存财产被丢失或者损毁的。因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的，其诉讼时效期限为4年。2、【正确答案】：B【试题解析】：工程项目多方案比选主要包括：工艺方案比选、规模方案比选、选址方案比选，甚至包括污染防治措施方案比选等。无论哪一类方案比选，均包括技术方案比选和经济效益比选两个方面。3、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P233出口信贷。项目建设需要进口设备的，可以使用设备出口国的出口信贷。按照获得贷款资金的借款人，出口信贷分为买方信贷、卖方信贷和福费廷（FORFEIT）等。出口信贷通常不能对设备价款全额贷款，通常只能提供设备价款85%的贷款，设备出口商则给予设备的购买方以延期付款条件。出口信贷利率通常要低于国际上商业银行的贷款利率。OECD（欧洲经济合作与发展组织）国家出口信贷利率一般要遵循商业参考利率（CIRR）。出口信贷通常需要支付一定的附加费用，如管理费、承诺费、信贷保险费等。4、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P132知识点：双代号时标网络计划。双代号时标网络中某项工作的波浪线的长度表示此工作的自由时差，此工作所在的所有线路的波浪线总长度的最小值为总时差。TFB=1+1=2，FFB=15、【正确答案】：C【试题解析】：发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。6、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P222本题考查的是费用效率法。设置费IC包括：研究开发费、设计费、制造费、安装费、试运转费；维持费SC包括：运行费（人工费、动能费）、维修费（维修材料费、劳务费、外委维修费），后勤支援费（备件库存资金、备机费、维修用设备费、试验费、库存费、搬运费、培训费）、报废的费用。7、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P27知识点：建设工程质量管理条例。对在保修期限内和保修范围内发生的质量问题，由施工单位履行保修义务，由质量缺陷责任方承担保修费用。8、【正确答案】：A【试题解析】：知识点：工程造价的含义。由于所处的角度不同，工程造价有不同的含义。从投资者（业主）的角度分析，工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用。从市场交易的角度看，工程造价为建筑安装工程费或建设工程总费用。固定资产投资和工程造价在量上是等同的。9、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P3知识点：工程计价特征。人工、材料、机械等实物消耗量计算依据包括：投资估算指标、概算定额、预算定额等。10、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P6知识点：工程造价管理的基本原则。要有效地控制工程造价，应从组织、技术、经济等方面采取措施。从经济上采取措施，包括动态比较造价的计划值与实际值，严格审核各项费用支出，采取对节约投资的有力奖励措施等。选项A属于组织措施，选项BD属于技术措施。11、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P30施工单位应当建立健全安全生产教育培训制度，应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。12、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P81～82选项B错误，职能制组织中会使下级执行者接受多方指令，容易造成职责不清。选项C错误，直线制组织中无法实现管理工作专业化，不利于项目管理水平的提高。选项D错误，矩阵中的每一个成员都受项目经理和职能部门经理的双重领导。13、【正确答案】：B【试题解析】：当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致，一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的，人民法院应予支持。14、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是敏感性分析。对于相同的变化幅度，如果使得净现值的变化量的绝对值越大，则表示越敏感。以变动+10%为例：建设投资使得净现值的变动为：807.94-861.44=-53.5营业收入使得净现值的变动为：1019.80-861.44=158.36经营成本使得净现值的变动为：847.47-861.44=-13.97所以敏感度从高到低依次为：营业收入、建设投资和经营成本。15、【正确答案】：B【试题解析】：根据200Q-600-160Q-5%×200Q=0，求得项目的盈亏平衡产量Q=600/[200-160-5%×200]=20万件。16、【正确答案】：D【试题解析】：格式条款合同应由当事人拟定。对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。17、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P109时间参数是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在时间安排上所处状态的参数，主要包括流水节拍、流水步距和流水施工工期等。18、【正确答案】：C【试题解析】：通过因果分析图，可以发现工程项目中某种质量问题产生原因。直方图可掌握产品质量的波动情况，了解质量特征的分布规律，以便对质量状况进行分析判断。排列图是一种用来寻找影响工程质量主要因素的有效工具。控制图法和排列图法分别属于质量控制的动态和静态分析方法。19、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查资金已知现值求年金等值计算。A=P×（A/P，i，n）=1000×［5%×（1+5%）^10］/［（1+5%）^10-1］=129.5（万元）20、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P118本题考查的是网络图的绘制。关键线路是AEH、ADM、CGM。21、【正确答案】：A【试题解析】：效果难于或不能货币化，或货币化的效果不是项目目标的主体时，在经济评价中应采用费用效果分析法22、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P181本题考查的是经济效果评价的内容及指标体系。资金成本和机会成本是确定基准收益率的基础，投资风险和通货膨胀是确定基准收益率必须考虑的影响因素。23、【正确答案】：D【试题解析】：价值工程的核心是对产品进行功能分析。价值工程中的成本指的是寿命周期成本。24、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P102S曲线可用于控制工程造价和工程进度。与S曲线法相同，香蕉曲线同样可用来控制工程造价和工程进度。25、【正确答案】：C【试题解析】：承诺的内容应当与要约的内容一致。有关合同标的、数量、质量、价款__或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更，是对要约内容的实质性变更。受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约。见教材第五章第二节P271。【考核要点】：要约内容的变更。26、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是内部收益率与净现值率。选项A净现值设定折现率；选项B总投资收益率反映项目总投资可能获得的收益水平。27、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P2本题考查的是工程计价特征。工程结算文件一般由承包单位编制，由发包单位审查，也可委托工程造价咨询机构进行审查。28、【正确答案】：D【试题解析】：根据已知条件，本题应按非节奏流水施工计算。（1）求各施工过程流水节拍的累加数列：过程一：4，9，12，16过程二：3，5，8，10过程三：4，7，12，16（2）错位相减求得差数列：过程一和过程二：4，9，12，16－）3，5，8，104,6，7，8，－10过程二和过程三：3，5，8，10－）4，7，12，163，1，1，-2，－16（3）在差数列中取最大值求得流水步距：过程一和过程二流水步距：K12=max{4,6，7，8,-10}=8（天）过程二和过程三流水步距：K23=max{3，1，1，-2，-16}=3（天）（4）流水施工工期可按下面公式计算：=（8+3）+（4+3+5+4）=27（天）29、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P313知识点：施工招标方式和程序。公开招标方式的优点，可在较广的范围内选择承包商，投标竞争激烈，择优率更高，有利于招标人将工程项目交予可靠的承包商实施，并获得有竞争性的商业报价，较大程度上避免招标过程中的贿标行为。缺点是，准备招标、对投标申请者进行资格预审和评标的工作量大，招标时间长、费用高。参加竞争的投标者越多，中标的机会就越小；投标风险越大，损失的费用也就越多，而这种费用的损失必然会反映在标价中，最终会由招标人承担。选项C准备招标过程的工作量较大。30、【正确答案】：D【试题解析】：考核的是工程造价的计价特征，其每次计价的依据各不相同由此决定了计价方法的多样性。计价的单件性是指产品的单件性决定了每项工程都必须单独计算造价,工程项目的多次计价是一个逐步深化和细化，逐步接近实际造价的过程。工程计价具有组合性，工程造价组合过程是:分部分项工程造价→单位工程造价→单项工程造价→建设项目总造价。31、【正确答案】：D【试题解析】：根据九部委颁布的《标准施工招标文件)》(2007年版)，初步评审属于对投标文件的合格性审查，包括四个方面。其中，投标文件的形式审查。包括:1）提交的营业执照、资质证书、安全生产许可证是否与投标单位的名称一致；2）投标函是否经法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章；3）投标文件的格式是否符合招标文件的要求；的联合体投标人是否提交了联合体协议书;联合体的成员组成与资格预审的成员组成有无变化；4）联合体协议书的内容是否与招标文件要求一致；5）报价的唯一性。选项ABC属于投标文件对招标文件的响应性审查的内容。32、【正确答案】：D【试题解析】：根据《招投标法实施条例》，如投标人对招标文件有异议，应在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内做出答复，故D选项错误。33、【正确答案】：B【试题解析】：城镇土地使用税采用定额税率。34、【正确答案】：A【试题解析】：计算过程：①将功能F，的重要性系数定为1.0，称为修正重要性系数。由于F₂的暂定重要性是F₃的1.5倍，故应得F₂的修正重要性系数定为1.5(1.5*1.0)，而F₁为F₂的2倍，故F₁定为3(1.5*2)；②将各数相加，即得全部功能区的总分5.5;③将各功能的修正重要性系数除以全部功能总分5.5，即得各功能区的重要性系数。F₂的功能重要性系数=1.5/5.5=0.27。35、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P84本题考查的是工程项目计划体系。工程项目建设总进度计划的主要内容包括文字和表格两部分。表格部分：包括工程项目一览表、工程项目总进度计划、投资计划年度分配表和工程项目进度平衡表。36、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P98本题考查的是工程项目目标控制的内容、措施和方法。被动控制是指发现问题，找出偏差，寻求并确定解决问题和纠正偏差的方案，然后再回送给计划实施系统付诸实施，使得计划目标一旦出现偏离就能得以纠正。被动控制是一种反馈控制；属于事中事后控制。选项D属于被动控制，其它选项都是主动控制。37、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是工程项目计划与控制。香蕉曲线法的原理与S曲线法的原理基本相同，其主要区别在于：香蕉曲线是以工程网络计划为基础绘制的。38、【正确答案】：A【试题解析】：知识点：名义利率和有效利率。年利率12%，按季复利计息，则季度利率为12%/4=3%。39、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P135费用优化的基本思路：不断地在网络计划中找出直接费用率（或组合直接费用率）最小的关键工作，缩短其持续时间，同时考虑间接费随工期缩短而减少的数值，最后求得工程总成本最低时的最优工期安排或按要求工期求得最低成本的计划安排。40、【正确答案】：C【试题解析】：A选项，综合费用法是一种静态价值指标评价方法，没有考虑资金的时间价值，只适用于建设周期较短的工程。B选项，价值工程法主要是对产品进行功能分析，研究如何以最低的全寿命期成本实现产品的必要功能，从而提高产品价值。所以B正确，C错误。D选项，在工程设计阶段，应用价值工程法对设计方案进行评价的步骤有：①功能分析；②功能评价；③计算功能评价系数（F）；④计算成本系数（C）；⑤求出价值系数（V），并对方案进行评价。41、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P217歌顿（Gorden）法的指导思想是把要研究的问题适当抽象，以利于开拓思路。在研究到新方案时，会议主持人开始并不全部摊开要解决的问题，而是只对大家作一番抽象笼统的介绍，要求大家提出各种设想，以激发出有价值的创新方案。42、【正确答案】：D【试题解析】：D工作的自由时差等于17-（12+3）=243、【正确答案】：C【试题解析】：联合承包。大型建筑工程或结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。44、【正确答案】：D【试题解析】：选项A，招标分为公开招标和邀请招标两种方式；选项B，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任；选项C，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。45、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是工程寿命周期成本分析方法。选项A，设置费中各项费用之间的权衡分析，选项C，系统效率和寿命周期成本之间进行权衡时采取的手段，选项D，维持费中各项费用之间的权衡分析。46、【正确答案】：A【试题解析】：具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权，撤销权消灭。47、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P206本题考查的是对象的选择。强制确定法是以功能重要程度作为选择价值工程对象的一种分析方法。48、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P34知识点：招标投标法。投标人不得以低于成本的报价竞标。49、【正确答案】：C【试题解析】：被保险人的索赔期限，从损失发生之日起，不得超过两年，A项错误；保险人可有三种赔偿方式：以现金支付赔款、修复或重置、赔付修理费用，B项错误；被保险人为减少损失而采取必要措施所产生的合理费用，保险人可予赔偿，D项错误。50、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P299本题考查的是工程项目经济评价报表的编制。财务计划现金流量表反映投资方案计算期各年的投资、融资及经营活动的现金流入和流出，用于计算累计盈余资金，分析投资方案的财务生存能力。51、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P206强制确定法是以功能重要程度作为选择价值工程对象的一种分析方法。具体做法是：先求出分析对象的成本系数、功能系数，然后得出价值系数，以揭示出分析对象的功能与成本之间是否相符。如果不相符，价值低的则被选为价值工程的研究对象。52、【正确答案】：D【试题解析】：第二年应计的利息=1000×（1+8%）×8%=86.4万元。53、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P22854、【正确答案】：D【试题解析】：单利法的利息=6*P*1%，复利法的利息=P*（1+1%）6-P55、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P203本题考查的是价值工程的基本原理和工作程序。缩小结构构件尺寸可以降低成本，增加使用面积可以提高功能。在提高产品功能的同时，又降低产品成本，这是提高价值最为理想的途径。56、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P35本题考查的是招标投标法实施条例。有下列情形之一的，可以不进行招标：（1）需要采用不可替代的专利或者专有技术；（2）采购人依法能够自行建设、生产或者提供；（3）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；（4）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；（5）国家规定的其他特殊情形。57、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是资本金58、【正确答案】：D【试题解析】：企业所得税实行25%的比例税率。对于非居民企业取得的应税所得额，适用税率为20%。符合条件的小型微利企业，减按20%的税率征收企业所得税。国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。59、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是工程施工合同管理。建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：（1）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；（2）修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任。60、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P265（1）不征税收入。收入总额中的下列收入为不征税收入：财政拨款；依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金；国务院规定的其他不征税收入。（2）免税收入。企业的下列收入为免税收入：国债利息收入；符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益；在中国境内设立机构、场所的非居民企业从居民企业取得与该机构、场所有实际联系的股息、红利等权益性投资收益；符合条件的非营利组织的收入61、【正确答案】：AB【试题解析】：本题考查的是方案创造及评价。方案创造的方法有以下几种：头脑风暴法、哥顿法、专家意见法（德尔菲法）、专家检查法。62、【正确答案】：ADE【试题解析】：本题考查的是工程项目策划。工程项目实施策划具体包括：（1）工程项目组织策划；（2）工程项目融资策划；（3）工程项目目标策划；（4）工程项目实施过程策划。63、【正确答案】：ABD【试题解析】：2021教材P217方案创造的方法包括：（1）头脑风暴；（2）哥顿法；（3）专家意见法；（4）专家检查法。64、【正确答案】：BCDE【试题解析】：2021教材P232债务资金筹措应考虑的主要因素。主要包括以下几个方面：①债务期限。②债务偿还。③债务序列。④债权保证。⑤违约风险。⑥利率结构。⑦货币结构与国家风险。65、【正确答案】：BDE【试题解析】：本题考查的是资本结构。选项A错误，在项目总投资和投资风险一定的条件下，项目资本金比例越高，权益投资人投入项目的资金越多，承担的风险越高，而提供债务资金的债权人承担的风险越低；选项C错误，由于债务资本的利息在所得税前列支，在考虑公司所得税的基础上，债务资本要比项目资本金的资金成本低很多，由于财务杠杆作用，适当的债务资本比例能够提高项目资本金财务内部收益率。66、【正确答案】：AB【试题解析】：方案创造的过程是思想高度活跃、进行创造性开发的过程。为了引导和启发创造性的思考，可以采取各种方法，比较常用的方法有以下几种：①头脑风暴法；②歌顿(Gorden)法；③专家意见法；④专家检查法。67、【正确答案】：AB【试题解析】：债务资金是指项目投资中除项目资本金外，以负债方式取得的资金。债务资金是项目公司一项重要的资金来源。债务融资的优点是速度快、成本较低，缺点是融资风险较大，有还本付息的