2024版住建部建设工程施工合同

2024版住建部建设工程施工合同合同编号：__________1.名称：____________________2.地址：____________________3.法定代表人：________________4.联系人：__________________5.联系电话：________________1.名称：____________________2.地址：____________________3.法定代表人：________________4.联系人：__________________5.联系电话：________________鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工企业，双方为了明确双方的权利和义务，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程总投资：________________第二条合同价格2.1合同总价：人民币（大写）：__________________元整（小写）：__________________元。2.2调整方式：合同总价按照约定的方法进行调整，具体调整方式如下：（1）____________________（2）____________________（3）____________________2.3支付方式：（1）预付款：合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方合同总价______%的预付款。（2）进度付款：按照工程进度，甲方按照实际完成工程量的______%进行进度付款。（3）竣工结算：工程竣工并经验收合格后，甲方支付乙方剩余的合同总价______%。第三条工程质量3.1质量标准：本工程质量应达到______等相应标准的要求。3.2验收方式：工程竣工后，甲方组织验收，乙方应按照约定的时间、地点和程序进行验收。3.3质量保修：乙方对工程质量承担______年的保修责任。第四条工程进度4.1开工日期：本工程计划开工日期为______年______月______日。4.2竣工日期：本工程计划竣工日期为______年______月______日。4.3进度计划：乙方应按照甲方要求提交工程进度计划，并按照计划执行。第五条安全生产5.1乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和行业标准进行施工，确保施工现场的安全生产。5.2乙方应建立健全安全生产责任制度，明确安全生产责任人。5.3乙方应按照约定的时间、地点和程序进行安全生产培训和演练。第六条违约责任6.1乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按约定要求乙方支付违约金。6.2甲方未按照约定时间支付合同款项，乙方有权按约定要求甲方支付滞纳金。6.3双方因违反合同约定造成损失的，应依法承担赔偿责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1合同附件：本合同附件包括______等文件。8.2合同修改：本合同如有修改，应经双方协商一致，并以书面形式签订。8.3合同保密：双方应对合同内容和签订过程中的商业秘密予以保密。8.4合同生效：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签字）：______________乙方代表（签字）：______________签订日期：____________________一、附件列表：

1.工程设计文件

2.施工图纸和技术规范

3.工程量清单

4.施工组织设计

5.安全生产措施方案

6.材料和设备采购合同

7.工程验收标准和方法

8.保修条款和保修责任确认书

9.双方认可的其他文件和资料二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定的时间和质量完成工程，视为违约。

2.甲方未按照约定的时间和金额支付合同款项，视为违约。

3.双方未按照约定的时间、地点和程序进行验收、培训和演练，视为违约。

4.乙方未按照国家有关安全生产的法律、法规和行业标准进行施工，视为违约。

5.双方泄露合同内容和签订过程中的商业秘密，视为违约。三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同中指定的建设工程项目的业主。

2.乙方：指具备相应资质和能力的施工企业。

3.合同总价：指双方约定的工程完成所需支付的总金额。

4.预付款：指合同签订后甲方支付给乙方的部分合同总价。

5.进度付款：指根据工程实际完成量，甲方支付给乙方的部分合同总价。

6.竣工结算：指工程竣工并经验收合格后，甲方支付给乙方的剩余合同总价。

7.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。

8.滞纳金：指甲方未按时支付合同款项时，应支付给乙方的违约金。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：

解决办法：双方协商调整工程进度计划，并根据实际情况商定违约金或滞纳金的比例。

2.工程质量问题：

解决办法：及时整改，重新验收，必要时双方可协商暂停工程，直至质量问题解决。

3.合同款项支付纠纷：

解决办法：双方按合同约定执行，如甲方未按时支付，乙方有权按约定要求甲方支付滞纳金。

4.安全生产事故：

解决办法：立即启动应急预案，及时报告甲方和相关部门，按法律法规和合同约定承担相应责任。

5.合同争议：

解决办法：通过友好协商解决，协商不成时，任何一方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：