2024版机房建设工程施工合同协议书范本

2024版机房建设工程施工合同协议书范本合同编号：__________地址：____________________联系电话：________________地址：____________________联系电话：________________鉴于甲方需要进行机房建设工程，经双方友好协商，就机房建设工程施工事项达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于机房土建工程、装修工程、电气工程、通风工程、防雷工程、网络布线工程等。1.5工程预算：人民币（大写）：__________________元整（小写）：__________________元。二、合同价格及支付方式2.1双方确认，本工程合同总价为人民币（大写）：__________________元整（小写）：__________________元。2.2甲方分期支付乙方工程款，具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价的30%；（3）工程进度达到100%时，甲方支付乙方工程总价的20%；（4）剩余10%作为质保金，工程验收合格后无息支付。2.3甲方支付工程款时，乙方应及时开具等额的正规发票。三、工程期限3.1双方确认，本工程自合同签订之日起算，工期为____个月。3.2乙方如因客观原因不能按期完成工程，应提前向甲方书面申请延期，并说明延期理由。甲方应在接到申请后五个工作日内予以答复。3.3乙方如未按约定工期完成工程，应按照违约责任条款向甲方支付违约金。四、工程质量4.1乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工，保证工程质量。4.2工程验收合格后，乙方应承担不少于一年的质保期。质保期内，如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后48小时内予以解决。五、违约责任5.1乙方如未按约定工期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。5.2乙方如未按照约定标准完成工程，甲方有权要求乙方返工，返工费用由乙方承担。5.3甲方如未按约定时间支付工程款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。六、争议解决6.1双方在履行本合同时，如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期满之日终止。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：________________一、附件列表：

1.机房建设工程设计图纸

2.工程预算明细表

3.施工方案及相关技术文件

4.工程验收标准及方法

5.质保服务协议

6.付款凭证及发票

7.工程进度报告

8.施工人员名单及资质证明

9.安全生产责任书

10.环保及消防措施文件二、违约行为及认定：

1.乙方未按约定工期完成工程，视为违约。

2.乙方未按照约定标准完成工程，视为违约。

3.甲方未按约定时间支付工程款，视为违约。

4.甲方未按约定提供施工条件或所需材料，视为违约。

5.双方未按约定履行合同义务，导致工程进度延误或质量问题，视为违约。三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同中约定的委托人，具有机房建设工程需求的一方。

2.乙方：指合同中约定的承包人，具有机房建设工程施工能力的一方。

3.合同总价：指双方约定的工程总造价，包括工程设计、施工、材料、设备及质保服务等费用。

4.违约金：指一方违约时，按合同约定向对方支付的赔偿金。

5.质保金：指工程验收合格后，保留的一部分款项，用于质保期内出现的质量问题修复。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：及时沟通，调整施工计划，增派施工人员，确保工程按时完成。

2.工程质量问题：严格按照施工规范和验收标准进行施工，发现问题及时整改。

3.付款纠纷：双方按照合同约定的付款条款执行，如有争议，可通过协商或法律途径解决。

4.施工条件不满足：甲方应及时提供施工所需条件，如场地、电源、水源等。

5.合同履行过程中产生的争议：双方应通过友好协商解决，协商不