施工合同签订规范_第1页
施工合同签订规范_第2页
施工合同签订规范_第3页
施工合同签订规范_第4页
施工合同签订规范_第5页
已阅读5页,还剩10页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

施工合同签订规范发包方(全称):_________________________承包方(全称):_________________________依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工合同协商一致,订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称:_________________________1.2工程地址:_________________________1.3工程规模:_________________________1.4工程质量标准:_________________________1.5工程款支付方式:_________________________第二条合同工期2.1开工日期:_________________________2.2竣工日期:_________________________2.3合同总日历天数:_________________________2.4具体开竣工日期以签证为准。第三条甲方工作3.1提供经确认的施工图纸3.2提供施工场地平面位置、标高及地勘资料3.3办理施工许可证及其他施工所需证件3.4组织设计交底3.5协调有关部门对施工场地和周围环境进行查勘3.6如需甲方人员配合,甲方应提供便利包括过路权3.7指定分包商第四条乙方工作4.1根据甲方提供的施工图纸或作法说明,编制施工组织设计或施工方案4.2按照甲方要求,提供施工场地平面位置、标高、地勘资料的复印件4.3施工测量放线4.4施工临时设施4.5工程地质及水文观测4.6施工图纸审查4.7工程变更第五条合同价款与支付5.1合同价款(人民币大写):_________________________5.2本合同生效后__日内,发包方支付不少于合同价款的__作为预付款,计人民币(大写):_________________________5.3工程进度款支付:_________________________5.4竣工结算:工程竣工验收后,承包方提出竣工结算报告,发包方审查同意后,办理竣工结算手续。第六条违约责任6.1发包人违约(1)合同签订后,发包人未能按约定支付预付款,每逾期一天,应支付违约金______元。(2)由于发包人原因导致工程延期开工或中途停工,发包人应承担因此给承包方造成的损失,赔偿承包方由此产生的直接经济损失。(3)发包人未能按照合同约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金等,造成承包方无法正常施工,承包方有权要求发包人支付违约金,违约金的计算方法为:每逾期一天,应支付违约金______元。(4)发包人未按合同约定履行其他义务,致使承包方不能按时开工或中途停工,承包方有权要求发包人支付违约金,违约金的计算方法为:每逾期一天,应支付违约金______元。6.2承包人违约(1)因承包方原因不能按照合同约定的时间开工或中途停工,承包方应承担因此给发包方造成的损失,赔偿发包方由此产生的直接经济损失。(2)承包方将工程转包或违法分包的,发包人有权解除合同,承包方应承担由此造成的损失,赔偿发包方由此产生的直接经济损失。(3)承包方未按合同约定的质量标准完成工程,应负责无偿修理或返工,直至达到合同约定的质量标准,因承包方原因导致工程质量不符合约定,造成发包人损失的,承包方应承担由此产生的损失,赔偿发包方由此产生的直接经济损失。(4)承包方未按合同约定履行其他义务,致使承包方不能按时开工或中途停工,承包方有权要求发包人支付违约金,违约金的计算方法为:每逾期一天,应支付违约金______元。第七条争议解决双方在履行合同时发生争议,可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的,可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁,或者向人民法院起诉。第八条其他约定事项。第九条附则本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。本合同的附件、补充协议、变更通知均为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。发包方(盖章):_________________________代表人(签字):__________________________________年____月____日签订地点:_________________________施工合同签订规范(1)第一条合同签订原则1.1本合同签订应贯彻合法、公平、公正、诚实信用的原则,双方应根据国家有关法律法规,充分协商一致,以书面形式签订本合同。1.2本合同应明确双方的权利和义务,合同内容应包括工程概况、工程期限、质量标准、合同价款、支付方式、违约责任等。第二条合同签订程序2.1双方当事人在签订合同前,应相互提供必要的信息,包括但不限于资质证书、营业执照、税务登记证等。2.2双方当事人应仔细阅读合同条款,确保合同内容明确、具体,无歧义。2.3双方当事人应签字(或盖章)确认,并留存合同副本。合同一式两份,甲乙双方各执一份。第三条工程概况3.1工程名称:____________________。3.2工程地点:____________________。3.3工程规模:____________________。3.4工程质量标准:____________________。第四条工程期限4.1开工日期:_____年___月___日。4.2竣工日期:_____年___月___日。4.3工程进度计划:____________________。第五条合同价款5.1合同价款(含税):人民币________元整(_______)。5.2工程变更:如有工程变更,双方应另行签订补充协议,明确变更内容、价款调整等事项。第六条支付方式6.1预付款:合同签订后___日内支付合同价款的___作为预付款。6.2进度款:根据工程进度,分阶段支付合同价款,具体支付比例和时间由双方协商确定。6.3竣工款:工程竣工验收合格后,支付剩余合同价款。第七条违约责任7.1如一方未按照约定履行合同义务,另一方有权要求违约方承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、延期竣工等。7.2因不可抗力导致合同无法履行的,双方应协商解决,不承担违约责任。第八条争议解决8.1本合同在履行过程中,如发生争议,双方应首先协商解决。协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁,或者依法向人民法院起诉。8.2发生争议时,双方应保留相关证据,以便于争议解决。第九条其他约定9.1本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。9.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至保修期满并结清保修金后终止。9.3本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(盖章):_________________乙方(盖章):_________________法定代表人(签字):__________法定代表人(签字):__________签订日期:_____年___月___日_____年___月___日施工合同签订规范(2)第一条合同签订双方应遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。1.合同双方当事人的姓名、住所、法定代表人或授权代理人姓名及联系方式等基本信息;2.工程的名称、地址、范围、规模、质量标准、造价、工期等相关信息;3.工程款的支付方式、时间、数额和支付条件等;4.工期延误、质量不合格等违约责任的承担方式和赔偿标准;5.变更、解除、终止合同的条件和程序;6.双方认为需要约定的其他内容。第三条合同签订前,合同双方应进行充分的沟通与协商,并按照第四条的规定起草合同文本。第四条合同文本应当采用书面形式,并由双方当事人签字或盖章确认。第五条签订合同时,合同双方应当在合同文本上加盖公章或合同专用章,并由法定代表人或授权代理人签字。第六条合同签订后,合同双方应当按照合同约定履行自己的义务,不得擅自变更或解除合同。第七条本合同一式两份,合同双方各执一份。第八条未尽事宜,可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。第九条本合同未尽事宜,可由双方协商解决,并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。第十条本合同自双方签字(盖章)之日起生效。第十一条本合同未尽事宜,可由双方协商解决,并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。第十二条本合同的签订、解释、适用及争议解决均适用中华人民共和国法律。如发生合同纠纷,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向甲方住所地法院乙方住所地法院(择一)提起诉讼。施工合同签订规范(3)第一条合同签订双方应遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。第二条施工合同应明确约定工程范围、建设工期、质量标准、合同价款、支付方式、违约责任等条款。第三条签订施工合同时,双方应核对清楚承包人身份、资质等级、授权委托书等证件,确保合同双方主体资格合法。第四条施工合同应明确约定施工图纸、技术资料、工程变更等事项的提供方式和时间。第五条合同双方应明确约定工程款支付方式、时间和金额,以及逾期支付的相关责任。第六条合同双方应明确约定工程质量标准、验收程序和争议解决方式。第七条合同双方应明确约定安全生产、文明施工、环境保护等责任和要求。第八条合同双方应明确约定合同变更、解除、终止的条件和程序。第九条合同双方应明确约定争议解决方式,如协商、调解、仲裁或诉讼等。第十条合同双方应签订书面合同,并加盖公章或合同专用章。合同一式两份,甲乙双方各执一份。第十一条未尽事宜,合同双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。第十二条本合同自双方签字(盖章)之日起生效,至保修期满并结清保修金后终止。第十三条本合同未尽事宜,可由双方协商补充约定,并作为本合同的组成部分。第十四条本合同在履行过程中如发生纠纷,双方应友好协商解决;协商不成的,可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十五条本规范自发布之日起施行,由住房和城乡建设部负责解释。施工合同签订规范(4)第一条合同签订双方应遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。第二条施工合同应明确约定工程范围、建设工期、质量标准、合同价款、支付方式、违约责任等条款。第三条签订施工合同时,双方应明确约定材料设备供应方式、验货验收程序以及质量保证期限等内容。第四条签订施工合同时,双方应明确约定现场勘查、设计、施工图纸、施工签证等事项的处理方式。第五条签订施工合同时,双方应明确约定安全生产、文明施工、环境保护等事项的保障措施和违约责任。第六条签订施工合同时,双方应明确约定争议解决方式,如协商、调解、仲裁或诉讼等。第七条签订施工合同时,双方应明确约定合同变更、解除、终止的条件和程序。第八条签订施工合同时,双方应明确约定保修期限、保修范围和保证金等事项。第九条签订施工合同时,双方应明确约定合同履行过程中各方的权利和义务。第十条签订施工合同时,双方应明确约定违约责任和赔偿方式。第十一条签订施工合同时,双方应明确约定合同履行过程中所需的法律、法规、规章和政策。第十二条签订施工合同时,双方应明确约定合同签订、履行、变更、解除、终止等环节的程序和要求。第十三条签订施工合同时,双方应明确约定合同履行过程中保密和知识产权保护的事项。第十四条本规范自发布之日起施行。施工合同签订规范(5)第一条合同签订双方应遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。第二条施工合同应明确约定工程范围、建设工期、质量标准、合同价款、支付方式、违约责任等条款。第三条签订施工合同时,双方应明确约定计价方式、结算方式、付款期限等内容,并按照约定进行履行。第四条工程变更、设计变更等情形,双方应按照合同约定,协商一致并签订书面变更协议。第五条双方应妥善保管合同文件及相关证据材料,确保合同履行过程中的一切争议能够得到及时解决。第六条工程竣工后,双方应按照合同约定组织验收,并签署竣工验收报告。第七条合同履行过程中发生纠纷,双方应友好协商解决;协商不成的,可根据合同约定申请仲裁或提起诉讼。第八条本规范自发布之日起施行,如有未尽事宜,依据国家有关法律法规执行。第九条本规范由住房和城乡建设部负责解释。第十条本规范自发布之日起施行,有效期为五年。施工合同签订规范(6)第一条合同签订双方应遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。第二条施工合同应明确约定工

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论