承包商与业主协议

承包商与业主协议合同编号：__________承包商与业主协议1.名称：____________________2.地址：____________________3.联系人：____________________4.联系电话：__________________1.名称：____________________2.地址：____________________3.联系人：____________________4.联系电话：__________________第一条项目内容1.1项目名称：____________________1.2项目地点：____________________1.3项目范围：____________________1.4项目工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。第二条承包商义务2.1承包商应按照本项目的要求，完成项目的施工、设备安装、调试、培训等相关工作。2.2承包商应保证其所提供的设备、材料质量符合国家及行业相关标准，并承担因质量问题造成的损失。2.3承包商应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成项目，确保项目顺利通过验收。2.4承包商应承担项目施工期间的一切安全责任，确保施工过程中不发生安全事故。2.5承包商应按照合同约定，向业主提供相关技术支持和售后服务。第三条业主义务3.1业主应按照合同约定，向承包商支付项目款项。3.2业主应提供项目施工所需的场地、设施、资料等，并保障承包商顺利施工。3.3业主应协助承包商办理项目相关手续，包括但不限于审批、验收等。3.4业主应在合同约定的期限内，向承包商提供项目变更、补充等要求，并承担相应费用。3.5业主应按照合同约定，对承包商的工作进行监督和验收，确保项目质量、进度等符合要求。第四条价格和支付4.1项目的总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。4.2业主自本合同签订之日起__日内，向承包商支付项目总价的__%。4.3项目验收合格后，业主应在验收报告出具之日起__日内，向承包商支付剩余的__%。4.4承包商应按照合同约定，向业主提供合法、有效的发票。第五条工期延误5.1如因承包商原因导致项目工期延误，承包商应按照逾期天数，向业主支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为项目总价的__%。5.2如因业主原因导致项目工期延误，业主应按照逾期天数，向承包商支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为项目总价的__%。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条合同的生效、变更和解除7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至项目验收合格且款项支付完毕之日终止。7.2本合同的变更、解除应经双方协商一致，并书面确认。7.3合同终止后，承包商应按照业主要求，办理项目交接手续，并承担相应责任。第八条其他约定8.1双方应遵守国家相关法律法规，不得损害国家、社会公共利益。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。8.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（业主）：________年________月________日乙方（承包商）：________年________月________日一、附件列表：1.项目详细设计方案2.施工图纸3.设备技术参数说明书4.材料合格证明文件5.施工组织设计6.安全生产措施方案7.质量保证书8.验收标准和方法9.项目变更、补充协议二、违约行为及认定：1.工期延误：未按照合同约定的工期完成项目。2.质量不符合要求：项目质量未达到合同约定的标准。3.安全责任：在施工过程中发生安全事故。4.支付款项：未按照合同约定的时间、金额支付款项。5.未提供资料、设施：未按照合同约定提供施工所需的场地、设施、资料等。6.未办理相关手续：未按照合同约定协助承包商办理项目相关手续。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方。2.乙方：指合同中的承包商方。3.项目：指合同约定的施工、设备安装、调试、培训等相关工作。4.工期：指合同约定的项目完成时间。5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。6.验收：指对项目质量、进度、安全等方面的检查、评估和确认。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：提前制定详细的施工计划，确保按时完成项目。加强项目协调和沟通，确保各参与方密切配合。2.质量不符合要求：严格把控原材料、设备质量，确保符合国家及行业标准。加强施工过程监督，及时发现并整改质量问题。3.安全责任：制定并落实安全生产措施，加强施工现场安全管理。定期对施工人员进行安全培训，提高安全意识。4.支付款项：严格按照合同约定的付款节点和金额进行支付。及时与承包商沟通，了解工程进度，确保支付合理。5.未提供资料、设施：提前准备并提交所需资料、设施，确保施工顺利进行。与业主方保持密切沟通，及时解决资料、设施提供问题。6.未办理相关手续：详细了解并遵守项目相关手续要求，提前准