房建合同范例格式_第1页
房建合同范例格式_第2页
房建合同范例格式_第3页
房建合同范例格式_第4页
房建合同范例格式_第5页
已阅读5页,还剩4页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

房建合同范例格式合同编号:__________甲方:__________地址:__________联系方式:__________乙方:__________地址:__________联系方式:__________鉴于甲方为具备相应资质的房地产开发商,拟建设一栋房建项目,乙方为具备相应资质的施工单位,愿意承担该房建项目的施工任务。为了明确双方的权利义务,经双方友好协商,特订立本合同,以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称:__________1.2工程地点:__________1.3工程规模:__________1.4工程单价:__________1.5工程总价:__________第二条甲方义务2.1甲方应按照合同约定,向乙方支付工程款。2.2甲方应负责办理工程所需的各种手续和证件。2.3甲方应提供施工场地,确保乙方正常施工。2.4甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题。第三条乙方义务3.1乙方应按照合同约定的工期、质量、安全等要求,完成施工任务。3.2乙方应遵守国家法律法规,严格执行施工现场的安全生产规定。3.3乙方应保证工程质量,不得使用不合格的建筑材料、构配件和设备。3.4乙方应按时向甲方提交工程进度报告和工程验收报告。第四条工程款支付及结算4.1甲方按照乙方提交的工程进度报告,分期支付工程款。4.2甲方应在工程验收合格后,向乙方支付剩余工程款。4.3乙方应提供合法的发票,以便甲方进行税前扣除。4.4双方应共同参加工程验收,验收不合格的,乙方应负责整改。第五条违约责任5.1甲方未按照约定支付工程款的,应支付违约金。5.2乙方未按照约定完成施工任务的,应支付违约金。5.3双方的其他违约行为,应按照合同约定承担相应的违约责任。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。6.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程验收合格之日止。7.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________签订日期:__________合同编号:__________合同双方:名称:__________地址:__________法定代表人:__________联系电话:__________名称:__________地址:__________法定代表人:__________联系电话:__________鉴于甲方为房屋建设项目的发起方和投资方,乙方为房屋建设项目的施工方,双方为共同完成房屋建设项目,经充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。第一条建设项目概述1.1项目名称:__________1.2项目地点:__________1.3项目规模:__________1.4项目投资估算:__________第二条甲方的权利和义务2.1甲方应按照合同约定,向乙方支付工程价款。2.2甲方应负责办理项目所需的各种审批手续,为乙方提供施工场地。2.3甲方应协助乙方解决施工过程中的有关问题,确保项目的顺利进行。2.4甲方不得无故干预乙方的正常施工,不得擅自变更设计。第三条乙方的权利和义务3.1乙方应按照合同约定,完成施工任务,并保证工程质量。3.2乙方应按照合同约定的工期完成工程,如有延期,应承担相应的违约责任。3.3乙方应遵守国家有关法律法规,严格按照施工规范进行施工,确保施工安全。3.4乙方应做好施工现场的环保工作,保证施工过程中不对周边环境造成污染。第四条工程价款及支付方式4.1工程价款为:__________元(大写:__________元整)。4.2甲方支付工程价款的方式为:__________。4.3甲方支付工程价款的期限为:__________。第五条工期5.1合同约定的工期为:__________。5.2乙方如延期完成工程,应按照违约责任条款承担相应的违约责任。第六条违约责任6.1甲方未按照合同约定支付工程价款的,应按照违约责任条款承担相应的违约责任。6.2乙方未按照合同约定完成施工任务的,应按照违约责任条款承担相应的违约责任。6.3乙方未按照合同约定的工期完成工程的,应按照违约责任条款承担相应的违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1双方应遵守国家有关法律法规,不得擅自变更合同内容。8.2合同的修改、补充必须采用书面形式,经双方代表签字后生效。8.3本合同自双方代表签字盖章之日起生效,有效期为__________年。甲方代表:__________乙方代表:__________签订日期:__________一、附件列表:1.甲方营业执照副本2.甲方资质证书副本3.乙方营业执照副本4.乙方资质证书副本5.工程设计图纸6.施工方案7.工程量清单8.工程预算书9.合同履行过程中产生的相关发票、收据等财务凭证二、违约行为及认定:1.甲方未按照约定支付工程款:甲方未按时支付工程款,视为违约。2.乙方未按照约定完成施工任务:乙方未按时完成施工任务,视为违约。3.工程质量不符合约定:工程验收不合格,视为违约。4.双方其他违约行为:双方在合同履行过程中,如有其他违约行为,按合同约定承担相应的违约责任。三、法律名词及解释:1.甲方:指具备相应资质的房地产开发商。2.乙方:指具备相应资质的施工单位。3.工程款:指甲方按照乙方提交的工程进度报告,向乙方支付的款项。4.违约金:指违约方按照合同约定,向守约方支付的赔偿金。5.工程验收:指双方共同参加的,对工程质量、安全、进度等方面的检查和评定。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.甲方未按照约定支付工程款:乙方可以与甲方沟通,要求甲方支付工程款。如沟通不成,乙方可以依法向法院提起诉讼。2.乙方未按照约定完成施工任务:甲方可以与乙方沟通,要求乙方按时完成施工任务。如沟通不成,甲方可以依法向法院提起诉讼。3.工程质量不符合约定:双方可以共同协商整改措施,乙方应负责整改。如协商不成,甲方可以依法向法院提起诉讼。4.合同履行过程中产生的其他问题:双方应积极沟通,寻求合理解决方案。如无法解决,可以依法向法院提起诉讼。五、所有应用场景:1.房地产开发商与施工单位之间的房建项目合作。2.适用于各类房建工程,如住宅、商业、办公楼等。3.适用于合同双方为具备相应资质的房地产开发商和施工单位。4.适用于工程规模、单价、总价等合同内容可以根据实际情况进行调整的场景。一、附件列表:1.工程设计图纸2.施工方案3.材料供应合同4.设备采购合同5.施工许可证6.工程质量验收标准7.安全施工规定8.环保验收报告9.工程变更通知书10.付款凭证二、违约行为及认定:1.甲方未按约定时间支付工程价款,认定为违约行为。2.乙方未按约定时间完成工程,认定为违约行为。3.乙方工程质量不符合约定,认定为违约行为。4.乙方未按施工规范进行施工,导致安全事故,认定为违约行为。5.乙方未做好施工现场环保工作,导致环境污染,认定为违约行为。三、法律名词及解释:1.甲方:指合同中的委托人或投资人。2.乙方:指合同中的受托人或施工方。3.工程价款:指完成工程建设所需的全部费用。4.工期:指合同约定的工程完成时间。5.违约行为:指合同一方未履行合同约定的义务。6.违约责任:指违约方因违约行为应承担的法律责任。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.甲方延迟支付工程价款:乙方可以催告甲方支付,甲方在合理期限内仍不支付的,乙方可以暂停施工,并按照合同约定追究甲方违约责任。2.乙方延期完成工程:乙方应承担违约责任,向甲方支付违约金。3.工程质量问题:乙方应按照合同约定进行整改,直至符合质量要求。4.安全事

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论