建筑围墙及道路施工合同

建筑围墙及道路施工合同合同编号：__________建筑围墙及道路施工合同地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于业主委托施工方进行建筑围墙及道路施工，双方经协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：建筑围墙及道路施工，具体包括但不限于：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。第二条施工期限2.1本工程的施工期限为__________日，自开工之日起计算。2.2施工方如因特殊情况需延长施工期限，应提前__________天向业主提出申请，并由双方协商确定延长的期限。第三条施工质量3.1施工方应按照本合同约定的工程内容、工程规模和施工标准进行施工，确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。3.2施工过程中，施工方应严格遵循施工方案和安全操作规程，确保施工安全。3.3施工方应保证工程质量，如发生质量问题，施工方应承担相应的修复及赔偿责任。第四条材料供应4.1业主负责提供本工程所需的全部材料，并确保材料质量符合国家相关法律法规及行业标准。4.2业主应按照施工进度合理安排材料供应，确保工程顺利进行。第五条工程款项5.1本工程的款项支付分为三个阶段，具体支付比例和支付时间如下：（1）第一阶段：工程开工后支付合同总额的__________%；（2）第二阶段：工程进度达到__________时支付合同总额的__________%；（3）第三阶段：工程竣工并验收合格后支付合同总额的__________%。5.2业主应按照本合同约定的付款时间及时支付工程款项，否则施工方有权暂停施工。5.3工程款项的支付方式为__________。第六条竣工验收6.1施工方应在合同约定的施工期限内完成工程施工，并向业主提交完整的竣工资料。6.2业主应在收到竣工资料后__________日内组织验收，验收合格后支付第三阶段工程款项。6.3如业主在规定时间内不组织验收，施工方视为验收合格，有权要求支付第三阶段工程款项。第七条违约责任7.1双方应严格履行本合同各项条款，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。7.2施工方如未按约定时间完成工程，应按逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同总额的__________%。7.3业主如未按约定时间支付工程款项，施工方有权暂停施工，并要求业主支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：应付款项的__________%。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案3.材料供应清单4.工程预算明细5.竣工验收标准6.违约金计算公式7.法院管辖权确认文件二、违约行为及认定：1.施工方未按约定时间完成工程，认定为违约。2.业主未按约定时间支付工程款项，认定为违约。3.施工质量不符合约定标准，认定为违约。4.双方未履行合同约定的其他义务，认定为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指承担合同义务的一方，即委托施工的一方。2.乙方：指承担合同义务的一方，即接受委托进行施工的一方。3.施工期限：指合同约定的完成工程施工的时间。4.竣工验收：指工程完成后，由业主组织进行的质量、功能等方面的检查。5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整施工计划，确保工程按时完成。2.材料供应不及时：解决办法：业主加大供应力度，与供应商协调，确保材料按时到货。3.质量问题：解决办法：施工方立即整改，直至符合合同约定标准。4.款项支付纠纷：解决办法：双方按照合同约定履行付款义务，如发生纠纷，可通过协商或法律途径解决。五、所有应用场景：1.建筑围墙施工：适用于各类建筑项目，用于围护和保护施工现场。2.道路施工：适用于新建、改建道路工程，包括道路铺设、排水设施等。3