沉沙池施工合同条件

沉沙池施工合同条件合同编号：__________合同双方：名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________鉴于甲方为沉沙池施工项目的业主，具备项目建设的合法权益；鉴于乙方为具备相应资质和能力的施工单位，愿意承担沉沙池施工项目的建设；双方为明确双方的权利和义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条合同范围与工程内容（1）沉沙池土建工程；（2）沉沙池安装工程；（3）沉沙池调试及验收；（4）甲方要求的与本项目相关的其他工程。1.2乙方应按照本合同约定的工程内容，完成本项目的施工、安装、调试及验收工作。第二条合同价格与支付2.1本合同的总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2甲方分期向乙方支付合同价款，具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付合同总价款的30%；（2）乙方完成本项目主体工程后，甲方支付合同总价款的30%；（3）乙方完成本项目全部工作并经验收合格后，甲方支付合同总价款的40%。2.3甲方支付的合同价款，乙方可开具等额的正规发票。第三条合同履行与工期3.1乙方应按照本合同约定的工程内容，按照甲方要求的设计图纸、技术规范和施工标准，完成本项目的施工、安装、调试及验收工作。3.2乙方的施工期限为：自合同签订之日起至____年__月__日止。3.3乙方如因不可抗力等因素导致无法按照约定的工期完成本项目，应及时通知甲方，并采取措施减少损失。甲方同意乙方的工期相应顺延。第四条质量保证与验收4.1乙方应保证本项目的质量，确保本项目符合国家及行业的质量标准和要求。4.2甲方有权对乙方施工过程进行监督检查，并要求乙方按照甲方要求进行整改。4.3本项目完成后，乙方应按照甲方的要求进行验收。验收合格的，甲方应在七个工作日内支付合同价款的40%。验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，并重新申请验收。第五条违约责任5.1乙方如未按照本合同约定的工期完成本项目，应按照逾期部分工程价款的1%向甲方支付违约金。5.2乙方如未按照本合同约定的质量标准完成本项目，甲方有权要求乙方重新施工，并按照重新施工部分工程价款的2%向甲方支付违约金。5.3甲方如未按照本合同约定的付款方式及时支付价款，应按照逾期支付部分价款的1%向乙方支付违约金。第六条争议解决6.1本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至本项目验收合格且合同价款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________法定代表人（或授权代表）：_____________法定代表人（或授权代表）：_____________签订日期：____年__月__日签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.沉沙池施工项目设计图纸2.施工过程中所需的技术规范和施工标准3.乙方资质证明文件4.合同价款支付凭证5.验收报告6.整改通知7.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成项目，认定为违约行为。2.乙方未按照约定质量标准完成项目，认定为违约行为。3.甲方未按照约定付款方式及时支付价款，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指在合同履行过程中，无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同价款：指双方约定的为本项目施工、安装、调试及验收所应支付的金额。3.违约金：指一方违约行为给对方造成损失时，按照约定或法律规定向对方支付的金钱。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：乙方如遇到不可抗力等因素导致无法按照约定的工期完成项目，应及时通知甲方，并采取措施减少损失。甲方同意乙方的工期相应顺延。2.质量问题：乙方应保证本项目的质量，如出现质量问题，甲方有权要求乙方重新施工，并按照重新施工部分工程价款的2%向甲方支付违约金。3.付款问题：甲方如未按照约定付款方式及时支付价款，乙方可与甲方协商解决，或依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为沉沙池施工项目的业主，具备项目建设的合法权益。2.乙方为具备相应资质和能力的施工