2024版建筑安装施工劳务分包合同

2024版建筑安装施工劳务分包合同合同编号：__________建筑安装施工劳务分包合同（2024版）甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将__________项目的建筑安装施工劳务分包给乙方，乙方愿意接受并表示按照甲方的要求完成该项目的建筑安装施工劳务，双方达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程总价：__________二、劳务分包范围2.1乙方负责__________项目的建筑安装施工劳务，包括但不限于：__________2.2乙方应按照甲方的要求，完成上述劳务范围内的所有工作，并保证工程的质量和进度。三、劳务费用及支付3.1乙方向甲方提供的劳务费用为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2甲方支付劳务费用的具体方式和时间如下：（1）甲方在合同签订后7个工作日内，向乙方支付合同总价款的30%；（2）乙方完成合同约定的工程进度后，甲方应按照实际完成工程量，向乙方支付合同总价款的60%；（3）工程验收合格后，甲方应在验收合格后的10个工作日内，向乙方支付合同总价款的10%。3.3乙方开具合法等额的税务发票，甲方予以报销。四、劳务质量及标准4.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准，保证工程的质量和安全。4.2乙方应严格按照甲方的施工组织设计和施工方案进行施工，确保工程进度和质量。4.3乙方应对其提供的劳务质量承担责任，如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应负责返工和维修，并承担相应费用。五、工期及进度5.1乙方应按照甲方的要求，保证工程在__________内完成。5.2乙方应确保工程进度与甲方总体施工进度相协调，不得因乙方原因影响甲方总体施工进度。六、甲方的义务和权利6.1甲方应向乙方提供完整的施工图纸和技术资料，并保证图纸和资料的准确性和完整性。6.2甲方应按照合同约定，及时支付乙方劳务费用。6.3甲方有权对乙方施工过程进行监督检查，并提出整改意见，乙方应予以采纳。6.4甲方有权根据实际情况，对合同内容进行调整和变更。七、乙方的义务和权利7.1乙方应按照合同约定，完成施工劳务，并保证工程质量。7.2乙方应按照甲方要求，提供相关施工证件和人员资格证书。7.3乙方应遵守国家法律法规，不得从事违法乱纪活动。八、违约责任8.1甲乙双方应严格履行合同约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。8.2如乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。九、争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。十、其他约定10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且劳务费用支付完毕后终止。10.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸和技术资料2.施工组织设计和施工方案3.乙方施工证件和人员资格证书4.工程进度报告和质量检测报告5.变更协议书6.付款凭证和收据7.违约金计算公式和支付凭证8.诉讼文件和法院判决书二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成工程，视为违约。2.乙方未按照甲方要求和国家标准保证工程质量，视为违约。3.乙方未按照甲方要求提供相关证件和资格证书，视为违约。4.甲方未按照约定时间支付劳务费用，视为违约。5.甲方未按照约定进行监督检查，视为违约。6.甲方无正当理由解除合同，视为违约。7.双方未按照约定解决争议，视为违约。三、法律名词及解释：1.建筑安装施工劳务分包合同：是指甲方将建筑安装施工劳务分包给乙方，乙方按照甲方的要求完成工程的一种合同形式。2.劳务费用：是指乙方为完成合同约定的劳务工作向甲方收取的费用。3.工期：是指乙方完成合同约定的工程的时间。4.质量保证：是指乙方对提供的劳务质量承担责任，保证工程质量符合国家标准和甲方要求。5.违约金：是指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。6.争议解决：是指双方在履行合同过程中发生的争议通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应加大人力和物力投入，确保工程进度；甲方应给予必要的支持和配合。2.工程质量问题：乙方应立即整改，并承担整改费用；甲方应监督乙方整改，确保工程质量。3.劳务费用支付纠纷：双方应按照合同约定履行支付义务；如发生纠纷，可通过协商、调解或诉讼解决。4.施工证件和人员资格证书缺失：乙方应尽快补办相关证件和证书；甲方应协助乙方办理。5.合同变更：双方应签订变更协议书，明确变更内容和要求。五、所有应用场景：1.建筑工程项目中的建筑安装施工劳务分包。2.需要乙方按照