![建设工程施工合同工程款支付担保(2024版)_第1页](http://file4.renrendoc.com/view4/M01/0C/3D/wKhkGGaSraaAL_jeAAE4cvh8tw0879.jpg)
![建设工程施工合同工程款支付担保(2024版)_第2页](http://file4.renrendoc.com/view4/M01/0C/3D/wKhkGGaSraaAL_jeAAE4cvh8tw08792.jpg)
![建设工程施工合同工程款支付担保(2024版)_第3页](http://file4.renrendoc.com/view4/M01/0C/3D/wKhkGGaSraaAL_jeAAE4cvh8tw08793.jpg)
![建设工程施工合同工程款支付担保(2024版)_第4页](http://file4.renrendoc.com/view4/M01/0C/3D/wKhkGGaSraaAL_jeAAE4cvh8tw08794.jpg)
下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
建设工程施工合同工程款支付担保(2024版)合同编号:______________年____月____日甲方(发包方):__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________乙方(承包方):__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________一、担保方式1.1乙方同意为甲方履行《主合同》项下的付款义务提供连带责任担保。1.2担保范围包括但不限于甲方向乙方支付的工程款、违约金、损害赔偿金、甲方为实现债权而产生的费用等。二、担保金额2.1乙方担保的最高金额为人民币____元整(大写:_______________________元整)。2.2甲方支付给乙方的工程款、违约金、损害赔偿金、甲方为实现债权而产生的费用等,均从乙方担保金额中优先扣除。三、担保期限3.1乙方提供的付款担保期限自《主合同》约定的工程竣工之日起计算,至工程款全部支付完毕之日止。3.2如《主合同》约定的工程竣工日期延长,乙方同意担保期限相应延长。四、担保责任4.1乙方承诺在甲方未按《主合同》约定支付工程款的情况下,按照本担保书约定的方式承担付款责任。4.2乙方同意甲方为实现债权而采取的一切合法手段,包括但不限于诉讼、仲裁等方式。4.3乙方在甲方支付工程款期限届满后未支付的情况下,应按照同期银行贷款利率支付甲方逾期付款的利息。五、违约责任5.1乙方未按照本担保书约定的方式承担付款责任的,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金金额为未支付工程款总额的____%。5.2甲方未按《主合同》约定支付工程款,给乙方造成损失的,甲方应承担损害赔偿责任。六、争议解决6.1双方因本担保书产生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。6.2双方同意接受____仲裁委员会仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。七、其他约定7.1本担保书自双方签字(或盖章)之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。7.2本担保书未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本担保书具有同等法律效力。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________授权代表(签名):__________授权代表(签名):__________签订日期:____年____月____日一、附件列表:
1.《建设工程施工合同》
2.付款担保书
3.工程竣工证明
4.银行贷款利率证明
5.仲裁协议
6.补充协议二、违约行为及认定:
1.甲方未按《主合同》约定支付工程款,认定违约。
2.乙方未按照担保书约定的方式承担付款责任,认定违约。
3.甲方未按《主合同》约定支付工程款,给乙方造成损失,认定违约。
4.双方未按照补充协议约定履行义务,认定违约。三、法律名词及解释:
1.连带责任担保:担保人对债务人的债务承担同等责任,债务人无法履行债务时,担保人需承担偿还责任。
2.违约金:当事人违反合同约定,应支付给对方一定金额的违约金。
3.损害赔偿金:因一方违约造成对方损失,违约方应支付的赔偿金。
4.仲裁:争议双方同意将争议提交仲裁机构进行裁决。四、执行中遇到的问题及解决办法:
1.甲方未按约定支付工程款:乙方可以依据担保书要求乙方承担付款责任,同时要求甲方支付逾期付款的利息。
2.乙方未按约定承担付款责任:甲方可以依据担保书要求乙方支付违约金,并有权采取合法手段实现债权。
3.工程竣工日期延长:双方可签订补充协议,相应延长担保期限。
4.争议产生:通过友好协商解决,协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉或提交仲裁委员会仲裁。五、所有应用场景:
1.甲方为建设工程项目的发包方,乙方为承包方。
2.甲方与乙方签订《建设工程施工合同》,乙方提供付款担保。
3.甲方未按约定支付工程款,乙方依据担保书要求乙方承担付款责任。
4.乙方未按约定承担付款责任,
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 贵州省黔西南布依族苗族自治州2023-2024学年三下数学期末学业水平测试试题含解析
- 贵州省黔南达标名校2025届初三适应性月考(六)语文试题试卷含解析
- 2024-2034年全球及中国木质素的力量行业市场发展分析及前景趋势与投资发展研究报告
- 家政服务员(母婴护理员)理论知识考核要素细目表五级
- 设置、使用无线电台(站)企业合规经营指导手册
- 2024年版新能源项目投资合作协议书
- 某公司2015年安全知识竞赛试题题库
- 小学三年级数学100以内整数除法计算水平测试习题带答案
- 三位数加减三位数计算水平检测例题大全附答案
- 江干区第一学期六年级语文期末真题卷(图片版 含答案)
- 人美2011版六年级美术上册《电脑美术-照片美容》教案及教学反思
- 工程建设法规与案例分析(本科)PPT全套完整课件
- 《植树问题》 全国公开课一等奖
- 二年级上册数学导学案-7.3.1 体会倍的意义|冀教版
- “汽车营销策划”课程标准
- 2020年迪士尼SCAN反恐验厂审核程序文件
- 2023年安徽省初中学业水平考试英语试卷(含答案)-4608
- 车辆转让合同协议书电子版
- 医用耗材购销合同合同范本
- 油库加油站区域安全要求和安全设施
- 布地奈德与特布他林的联合优势
评论
0/150
提交评论