2024年建筑工程施工合同（3篇）

第4页共4页2024年建筑工程施工合同甲方：_____乙方：_____经甲乙商定达成以下协议：第一条工程概况1.1工程名称：_____1.2工程地点：_____1.3发包方式：甲方提供施工材料，乙方包工。1.4承包金额：每平米____元,实际完成正投影面积，包括垂直运料、垃圾清运等。1.5工期：按项目部制定工程进度计划执行。1.6工程质量标准：优良。第二条甲方负责事项2.1协调各施工专业施工。2.2按时，保质，保量提供施工材料。2.3开工前3天，向乙方提供确认的施工图纸或做法说明1份，并向乙方进行现场技术交底，提供施工所需的用水，用电。项目质检员对工程质量，安全，进度进行监督检查。第三条乙方负责事项3.1指派代表乙方履行合同，按合同约定及甲方要求组织施工，保质，保量，按期完成施工任务。办理应由乙方负责相关事宜。3.2严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定，严格按照图纸说明进行施工，参加竣工验收。第四条工程款支付方式本合同生效后，乙方上报工作量的时间为每月月底，按实际完成工作量的____%支付，支付额度以河北省预算定额人工工日比率执行，支付时间为次月____日____日，工程完工付到实际完成工作量的____%，____%尾款竣工结算后一次付清。第五条关于安全文明施工的规定5.1乙方应按图纸施工，并严格遵守《建筑安装工人安全操作规定》及其他相关法规和规范的规定，违反操作规程导致发生安全事故，乙方应自己承担责任和由此引发的一切经济损失，甲方协调处理。5.2甲方项目人员对施工现场的安全进行监督检查，乙方必须接受并配合检查。5.3乙方要指定一名安全管理人员，负责施工现场的一切安全工作，并对施工人员进行安全文明施工教育。5.4乙方人员未经甲方同意不准到非施工区域活动。5.5甲乙双方应把防火工作作为安全管理的重中之重切实抓好。乙方动用明火，安装电器及使用易燃，易爆物品，必须事前告知甲方管理人员，动火时做到一人动火一人监护。5.6施工现场必须随时清理，因施工而产生的垃圾由乙方清运至甲方指定位置，每日收工之前乙方会同甲方管理人员检查认可后，方可离开现场。5.7乙方在施工期间严禁抛，冒，滴，洒。在清理垃圾时不能有扬尘。如有违反，由乙方承担经济处罚及一切后果。5.8乙方在施工期间应尽可能降低噪音对周边的影响。如有违规，由乙方承担经济处罚及一切后果。第六条违约责任因一方违约给另一方造成经济损失，由违约方承担。合同无法继续旅行时，合同终止并追究责任。第七条争议或纠纷处理7.1本合同履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可协商解决，或有请有关部门进行调节。7.2当事人不愿通过协商，协调解决或协商，调解不成时，可提请仲裁机构仲裁，也可向人民法院起诉。第八条附则本合同一式两份，双方各执一份。甲方：_____乙方：_____委托代理人：_____委托代理人：_____单位地址：_____单位地址：_____电话：_____电话：_________年____月____日____年____月____日2024年建筑工程施工合同（2）建筑工程施工合同甲方：（委托人）地址：联系人：电话：乙方：（承包人）地址：联系人：电话：鉴于甲方需要进行建筑工程，且乙方具备相应的建筑施工能力与资质，经双方协商一致，达成以下合同：一、工程概况1.工程名称：______________。2.工程地点：______________。3.工程规模：______________。4.工程周期：______________。二、合同价款及付款方式1.合同总价款为______________（大写______________）。2.付款方式：（1）合同签订后，甲方应支付合同总价款的______________作为预付款；（2）工程进度款：a.工程进度款按照每个工作节点的完成和提交相应工作报告支付，支付比例详见附表一；b.甲方应在收到乙方提交的相应工作报告后的五个工作日内，支付相应的工程进度款；（3）竣工结算款：a.工程完工后，甲方应在收到乙方提交的工程完工报告和竣工图纸后的五个工作日内，支付合同总价款的______________作为竣工结算款。三、合同履行的要求和标准1.乙方应按照甲方提供的有关设计文件和技术要求，按时、按质完成合同约定的工程。2.乙方应严格遵守施工安全规范和环境保护要求，保障施工现场的安全。3.乙方应及时向甲方报告施工进度、质量和安全等情况，协调解决可能出现的问题。4.乙方应保证施工过程中不得强行占用或损坏甲方的其他设施和部位，并保障周边环境卫生。5.工程质量必须符合国家有关建筑工程质量标准。四、合同履行期限1.本合同自双方签订之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。2.如因不可抗力等不可预见的原因，导致工程延期或无法履行合同的，应书面通知对方并合理协商解决问题。3.如乙方未按照合同约定履行义务，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任和赔偿费用。五、违约责任1.乙方未按照合同约定履行义务的，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，包括但不限于扣除合同价款、要求乙方赔偿甲方因此遭受的直接经济损失等。2.如因乙方的原因导致工程质量不合格，甲方有权要求乙方承担整改费用，并按照合同约定进行整改。六、保证金1.在合同签订后的五个工作日内，乙方应向甲方支付合同总价款的______________作为保证金。2.若在合同履行期间，乙方未按合同约定履行义务或发生违约行为，甲方有权使用保证金进行赔偿或解决争议。七、知识产权保护1.乙方在施工过程中所使用的设计文件、工艺等知识产权归甲方所有，乙方未经甲方书面同意，不得擅自使用、转让或向第三方披露。2.若乙方在施工过程中向甲方提供了涉及知识产权的成果，甲方对该成果享有所有权，乙方不得以任何形式进行转让或商业利用。八、争议解决1.双方发生关于本合同的争议或纠纷，应友好协商解决；如无法达成一致意见的，可向所在地人民法院提起诉讼。2.甲方和乙方在合同履行过程中产生的争议，对于属于其他法律规定需要通过仲裁解决的，双方同意将争议提交指定的仲裁机构进行仲裁。九、其他条款1.本合同采用书面形式签订，附件和补充协议作为本合同的有效组成部分，具有与本合同一样的法律效力。2.本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。2024年建筑工程施工合同（3）合同编号：2024-001甲方：_________________________（以下简称甲方）地址：_________________________联系人：_______________________电话：_________________________乙方：_________________________（以下简称乙方）地址：_________________________联系人：_______________________电话：_________________________鉴于甲方计划进行建筑工程项目的施工，并且乙方具备相关的资质和能力，双方达成如下合同:第一条项目概述1.1项目名称：_________________________1.2项目地址：_________________________1.3项目规模及内容：____________________1.4施工工期：_________________________第二条付款方式及金额2.1甲方向乙方支付的合同总金额为人民币_____________________（大写）。2.2付款方式：2.2.1甲方应在合同签署后3个工作日内，向乙方支付合同金额的百分之________作为预付款。2.2.2甲方每完成工程进度的百分之________，应在7个工作日内向乙方支付相应比例的款项。2.2.3甲方应在工程竣工验收合格后的7个工作日内，向乙方支付余下款项。第三条工程责任和保证3.1乙方应按照合同要求，负责工程的施工，确保工程质量符合相关标准和要求。3.2乙方承诺提供的人员、设备和材料均符合国家相关标准和法律法规。第四条变更和索赔4.1若由于工程变更或甲方原因导致工程进度的延迟，甲乙双方应进行合理协商，并签订变更协议。4.2如乙方因甲方原因造成经济损失，乙方有权向甲方进行索赔。第五条竣工验收5.1工程竣工时，乙方应按照合同要求提供相应的竣工验收文件。5.2若工程竣工不合格或出现质量问题，乙方应承担完善和修复责任，直至工程合格为止。第六条违约责任6.1若任何一方违反本合同的规定，应承担相应的违约责任。6.2违约方应向守约方支付相应的违约金。6.3如因不可抗力因素导致无法履行本合同，双方可协商解除合同或者延期履行。第七条保密条款7.1本合同的签订、履行过程中涉及到的技术、商业和其他保密信息，双方应予以保密。7.2未经甲方书面同意，乙方不得向第三方透露相关保密信息。第八条争议解决8.1本合同的解释和争议解决均适用中华人民