精装房施工合同履行地点确定

精装房施工合同履行地点确定合同编号：__________鉴于业主委托施工方进行精装房施工，为确保双方合法权益，经充分协商，达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：_____________________1.2工程地点：_____________________1.3工程内容：根据附件《精装房施工方案》所述的施工内容进行施工。1.4工程质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准及附件《精装房施工方案》约定的质量标准。二、合同履行2.1施工方的义务（1）按照约定的施工内容、施工图纸、施工方案和施工进度要求，完成施工任务。（2）严格按照国家法律法规、行业标准和施工图纸进行施工，确保工程质量。（3）施工期间，应做好安全防护措施，确保施工现场安全。（4）负责工程验收后的售后服务，按照约定保修期限和保修范围承担保修责任。2.2业主的义务（1）按照约定时间向施工方支付工程款。（2）协助施工方办理相关施工手续，包括但不限于施工许可证、验收手续等。（3）提供施工所需的水、电、通讯等基础设施。（4）协调解决施工过程中可能出现的与第三方之间的纠纷。三、合同价格及支付3.1本工程合同总价为人民币（大写）：___________元整（小写）：___________元。3.2业主按下述进度向施工方支付工程款：（1）施工前，支付合同总价30%的预付款；（2）工程进度达到50%时，支付合同总价50%的进度款；（3）工程验收合格后，支付合同总价20%的尾款。3.3施工方开具正规发票，业主按约定时间支付工程款。四、工程验收4.1工程验收分为初步验收和最终验收。4.2初步验收：在施工过程中，施工方应定期向业主报告施工进度，业主有权对工程质量进行监督和检查。工程达到约定进度和质量标准后，双方共同进行初步验收。4.3最终验收：工程完成后，施工方应书面通知业主进行最终验收。业主应在收到通知后7个工作日内组织验收。如果业主未能在规定时间内组织验收，施工方有权要求业主支付工程款尾款。4.4工程验收不合格的，施工方应按照业主的要求整改，并承担整改费用。整改合格后，双方重新进行验收。五、违约责任5.1双方应严格履行本合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2施工方未按照约定的工期完成施工任务的，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同总价×逾期天数×0.1%。5.3业主未按照约定时间支付工程款的，应按照逾期天数向施工方支付违约金，违约金计算方式为：当期应付款项×逾期天数×0.1%。六、争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________签订日期：_______________一、附件列表：1.《精装房施工方案》2.施工图纸3.施工进度计划4.工程质量标准说明5.安全防护措施方案6.售后服务承诺7.保修条款二、违约行为及认定：1.施工方未按约定时间完成施工任务的，认定为违约。2.施工方未按国家法律法规、行业标准和施工图纸进行施工，导致工程质量不合格的，认定为违约。3.业主未按约定时间支付工程款的，认定为违约。4.业主未协助施工方办理相关施工手续的，认定为违约。5.双方未履行合同约定的其他义务的，认定为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指委托施工方进行精装房施工的业主。2.乙方：指承担精装房施工任务的施工方。3.合同总价：指本合同约定的工程完成所需的总费用。4.工程款：指业主根据施工进度向施工方支付的费用。5.违约金：指一方违约时，向守约方支付的赔偿金。6.保修责任：指施工方在约定保修期限和保修范围内对工程质量问题承担的修复和赔偿责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：双方协商调整施工计划，确保工程按时完成。必要时，业主可要求施工方支付违约金。2.工程质量问题：解决办法：施工方应按照业主要求整改，并承担整改费用。整改合格后，重新进行验收。3.业主支付工程款延误：解决办法：业主按照约定时间支付工程款，否则施工方有权要求支付违约金。4.施工手续办理问题：解决办法：业主协助施工方办理相关施工手续，确保施工顺利进行。5.争议解决：解决办法：双方通过友好协商解决争议；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于甲方委托乙方进行精装房施工的场景。2.适用于乙方承