工程项目施工合同中的争议调解

工程项目施工合同中的争议调解合同编号：__________甲方：乙方：鉴于甲方为工程项目业主，乙方为工程项目施工方，双方为了保障工程项目的顺利进行，明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，经双方友好协商，特订立本工程项目建设施工合同，以共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程规模：________________1.4工程内容：________________1.5工程总投资：________________第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。2.2合同价格包括：________________2.3合同价格支付方式：________________第三条合同工期3.1合同约定的工期为____个月，自开工之日起算。3.2开工日期：________________3.3竣工日期：________________第四条质量标准4.1本工程的质量标准应符合国家及行业相关规范、标准的要求。4.2工程质量保证期为：________________第五条甲方义务5.1提供施工场地，保证施工用水、电、通讯畅通。5.2按时支付合同价款。5.3协调解决施工过程中遇到的问题，确保工程顺利进行。第六条乙方义务6.1按照合同约定的工期、质量标准完成工程。6.2遵守国家法律法规及施工现场的规章制度。6.3负责工程的安全文明施工，确保工程安全。第七条争议调解7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如果协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条合同的生效、变更和解除8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2合同的变更和解除，应经双方协商一致，并书面确认。8.3合同失效后，双方应当遵循诚实信用的原则，妥善处理合同终止后的有关事宜。第九条其他约定9.1合同附件为本合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力。9.2本合同一式肆份，甲方执弍份，乙方执弍份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：________________一、附件列表：1.工程项目设计文件2.工程项目施工图纸3.工程项目预算书4.工程量清单5.施工组织设计6.施工方案7.施工人员名单8.工程材料明细表9.工程质量验收标准10.安全生产管理制度二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付合同价款，认定为违约行为。2.乙方未按约定工期完成工程，认定为违约行为。3.乙方施工质量不符合约定标准，认定为违约行为。4.甲方未提供施工场地或设施，导致乙方无法正常施工，认定为违约行为。5.甲方未协调解决施工过程中遇到的问题，导致工程进度受阻，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的工程项目业主。2.乙方：指合同中的工程项目施工方。3.合同总价：指双方约定的工程项目的总费用。4.工期：指双方约定的完成工程的时间。5.质量标准：指工程质量应符合的国家及行业相关规范、标准。6.违约行为：指合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到甲方未按约定时间支付合同价款的问题，乙方可以与甲方沟通协商，要求甲方按时支付。如果协商不成，乙方可以依法向法院提起诉讼。2.遇到乙方未按约定工期完成工程的问题，甲方可以与乙方沟通协商，要求乙方按时完成。如果协商不成，甲方可以依法向法院提起诉讼。3.遇到乙方施工质量不符合约定标准的问题，甲方可以要求乙方整改或重新施工，并要求乙方承担相应的违约责任。4.遇到甲方未提供施工场地或设施的问题，乙方可以与甲方沟通协商，要求甲方提供。如果协商不成，乙方可以依法向法院提起诉讼。5.遇到甲方未协调解决施工过程中遇到的问题的问题，乙方可以与甲方沟通协商，要求甲方协调解决。如果协商不成，乙方可以依法向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类工程项目的施工合同签订。2.适用