建筑施工合同模板协议书

建筑施工合同模板协议书合同编号：__________协议书一、工程概况1.1工程名称：____________________________1.2工程地点：____________________________1.3工程规模：____________________________1.4工程内容：____________________________1.5工程总投资：__________________________1.6工程质量标准：________________________二、合同价款2.1本工程合同总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.2乙方在合同签订后，向甲方提交工程预算书，甲方确认后，作为本合同的附件。2.3合同价款支付方式如下：（1）甲方支付乙方工程预付款人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元；（2）工程进度款支付按照双方确认的工程进度，甲方按实际完成工程量的80%支付乙方；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的20%工程款；（4）乙方开具等额的税务发票，甲方按国家税收政策规定支付相关税费。三、工程进度3.1乙方按照双方确认的施工组织设计，确保工程按期完成。3.2乙方应按照甲方要求，及时提供工程进度报告，甲方对工程进度进行监督。3.3甲方应按时支付乙方工程进度款，确保工程顺利进行。四、工程质量4.1乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和甲方要求，确保工程质量。4.2乙方应承担工程质量问题的修复和整改责任，确保工程达到约定的质量标准。4.3甲方有权对工程质量进行监督检查，并提出整改意见，乙方应予以整改。五、安全生产5.1乙方应严格按照国家安全生产法律法规，加强施工现场安全管理，确保施工安全。5.2乙方应承担因施工原因造成的人身伤害和财产损失责任。5.3乙方应按照甲方要求，做好施工现场环境保护和文明施工。六、违约责任6.1乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。6.2甲方未按照约定支付工程款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。6.3双方因履行合同发生纠纷，应通过协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2诉讼期间，双方应继续履行合同，不得影响工程的正常进行。八、其他约定8.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。8.2合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。8.3双方认为需要约定的其他事项，可另行签订补充协议，作为本合同的附件。甲方（盖章）：________________________乙方（盖章）：________________________签订日期：____________________________合同编号：__________建筑施工合同模板协议书甲方：__________乙方：__________一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程质量标准：__________1.6工期要求：__________二、合同价格2.1本合同的合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价是基于甲方提供的工程量清单、设计文件和有关资料的基础上，并考虑了市场行情、施工条件等因素制定。2.3合同总价款包括但不限于：人工费、材料费、设备费、施工机具费、管理费、利润及风险费用等。2.4乙方报价为一次性报价，不再调整。三、支付方式3.1甲方按照本合同约定的进度支付乙方工程进度款。3.2工程进度款支付比例为：__________%。3.3甲方支付工程进度款时，应扣除乙方已支付的预付款、质量保证金等。3.4工程竣工验收合格后，甲方应在验收报告送达之日起__________日内支付乙方剩余工程价款。3.5乙方提供合法有效的发票，甲方依法予以报销。四、合同的履行4.1甲方应按照合同约定的时间和要求提供施工场地、施工条件、施工图纸、工程量清单等有关资料，并保证资料的真实性、完整性和准确性。4.2乙方应按照合同约定的时间、质量标准、施工工艺等要求完成施工，并保证工程的安全、环保、节能等符合相关法律法规要求。4.3乙方应严格按照设计图纸、施工规范和操作规程进行施工，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。4.4乙方应做好施工现场的安全生产管理工作，确保施工现场的安全、文明、整洁。4.5乙方应按照合同约定承担质量保证金责任。五、合同的变更和解除5.1任何一方要求变更或解除本合同，均应提前__________日以书面形式通知对方，并经双方协商一致。5.2因变更或解除本合同而产生的费用，由变更或解除原因方承担。5.3本合同变更或解除后，乙方应按照合同约定办理相关手续，并承担相应责任。六、违约责任6.1甲方未按照约定提供施工场地、施工条件、施工图纸等有关资料，或提供的资料不真实、不完整、不准确的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。6.2乙方未按照约定时间、质量标准、施工工艺等要求完成施工，或未按照设计图纸、施工规范和操作规程进行施工的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。6.3任何一方违反本合同其他条款的，应承担相应的违约责任。七、争议解决7.1本合同的解释和履行适用中华人民共和国法律。7.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且乙方支付完毕合同总价款后失效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________合同编号：__________建筑施工合同模板协议书地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于：2.施工方愿意接受业主的委托，为业主完成该工程的施工；双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经充分协商，达成如下协议：第一章工程概况第一条工程名称：第二条工程地点：第三条工程规模：第四条工程内容：第五条工程质量标准：第二章合同价格第六条合同总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。第七条合同价格的调整：1.由于工程设计变更、工程量增减等原因导致合同总价发生变化的，双方应按照实际发生的工程量进行价格调整。2.合同价格调整的具体办法，双方可另行签订补充协议。第三章合同履行第八条施工方的义务：1.按照合同约定的工程内容、工程质量标准、工程进度等要求，完成工程的施工。2.施工过程中，应遵守国家法律法规，严格执行安全生产、环保等规定。3.施工方应按照业主的要求，提供相关工程资料、报表等。第九条业主的义务：1.按照合同约定的时间、地点、工程内容等提供施工条件。2.按时支付合同价款。3.协调解决施工过程中出现的问题，确保工程的顺利进行。第十条工程进度：1.施工方应按照双方约定的工程进度计划进行施工。2.工程进度发生变更的，双方应协商调整。第十一条工程验收：1.工程完成后，施工方应按照合同约定的质量标准进行自检。2.业主对工程进行验收，确认工程符合合同约定的质量标准后，支付剩余合同价款。第四章合同价款支付第十二条合同价款的支付方式：1.业主支付合同价款，施工方提供相应的发票。2.合同价款的支付，双方可约定采取进度付款、验收付款等方式。第十三条业主逾期支付合同价款的违约金：1.业主逾期支付合同价款的，应按照逾期付款金额的万分之五支付违约金。2.逾期付款违约金的计算，自逾期付款之日起计算至实际支付之日止。第五章违约责任第十四条双方的违约责任：1.双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任。2.违约责任的承担，双方可按照合同约定或者依法协商确定。第十五条施工方未按期完成工程的违约责任：1.施工方未按期完成工程的，应按照逾期完成工程部分的合同价款的万分之五支付违约金。2.逾期完成工程违约金的计算，自逾期完成工程之日起计算至实际完成之日止。第十六条业主未按约定支付合同价款的违约责任：1.业主未按约定支付合同价款的，应按照逾期支付合同价款的万分之五支付违约金。2.逾期支付合同价款违约金的计算，自逾期支付之日起计算至实际支付之日止。第六章争议解决第十七条双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七章其他约定第十八条合同的变更、解除和终止：1.合同的变更、解除和终止，应双方协商一致。2.合同变更、解除和终止的，双方应签订书面协议。第十九条合同的转让：1.未经对方同意，任何一方不得将合同转让给第三方。2.合同转让的，双方应签订书面协议。第二十条不可抗力：1.因不可抗力导致合同无法履行或者造成损失的，双方均不承担责任。2.不可抗力事件的认定和处理，双方可另行签订补充协议。第二十一条合同的生效、修改和解除：一、附件列表：1.工程预算书2.施工组织设计3.税务发票4.工程进度报告5.工程质量检查报告6.安全生产管理制度7.施工现场环境保护措施方案8.补充协议（如有）二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成工程，视为违约。2.甲方未按照约定支付工程款，视为违约。3.乙方未按照国家相关法律法规、行业标准和甲方要求保证工程质量，视为违约。4.乙方未按照国家安全生产法律法规加强施工现场安全管理，视为违约。5.双方未按照约定履行合同，导致工程进度严重滞后，视为违约。6.双方未按照约定履行合同，导致工程质量问题，视为违约。三、法律名词及解释：1.建筑施工合同：指甲方委托乙方承担建筑工程项目施工的协议。2.合同总价为：双方约定的完成工程项目所需的全部费用。3.工程预付款：甲方在合同签订后，预先支付给乙方的款项。4.工程进度款：甲方按照实际完成工程量的80%支付给乙方的款项。5.工程竣工验收合格：指工程项目按照约定标准和质量要求完成，并通过甲方组织的验收。6.违约金：一方违约时，按照约定向对方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度滞后：乙方应加大施工力度，合理安排施工计划，确保工程按时完成。2.工程质量问题：乙方应立即进行整改，直至符合约定标准。3.甲方支付工程款不及时：乙方可与甲方沟通，协商解决支付问题。4.施工现场安全事故：乙方应立即启动应急预案，妥善处理事故，并向甲方报告。5.合同争议：通过协商解决，协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程项目施工的合同协议。2.适用于施工单位与建设单位之间的工程承包合作。3.适用于双方约定工程质量、进度、价款等事项的合同协议。4.适用于需要明确违约行为及违约责任的建设工程项目。5.适用于涉及工程进度、质量、安全等方面的合同协议。一、附件列表：1.工程量清单2.设计图纸3.施工规范和操作规程4.施工现场安全生产管理制度5.工程质量检验标准6.施工进度计划7.工程变更通知书8.违约金计算公式9.争议解决协议10.施工安全事故应急预案二、违约行为及认定：1.甲方未按照约定提供施工场地、施工条件、施工图纸等有关资料，或提供的资料不真实、不完整、不准确的，构成违约。2.乙方未按照约定时间、质量标准、施工工艺等要求完成施工，或未按照设计图纸、施工规范和操作规程进行施工的，构成违约。3.任何一方违反本合同其他条款的，构成违约。三、法律名词及解释：1.建筑施工合同：指甲方将其拥有的建设项目发包给乙方施工，乙方愿意接受并表示全面履行合同义务的法律文件。2.合同法：指调整平等主体之间民事权利义务关系的法律规范总称。3.建筑法：指调整建筑行业活动中产生的社会关系的法律规范总称。4.违约金：指违约方按照约定或者法律规定向守约方支付的金钱。5.争议解决：指通过协商、调解、仲裁或者诉讼等方式解决合同争议的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应制定合理的施工进度计划，并严格按照计划施工。如遇不可抗力等因素导致进度延误，乙方应及时与甲方沟通，并采取措施减少延误时间。2.工程质量问题：乙方应严格按照设计图纸、施工规范和操作规程进行施工，确保工程质量。如发现质量问题，乙方应立即整改，并承担相应责任。3.安全生产事故：乙方应做好施工现场的安全生产管理工作，防止发生安全事故。如发生安全事故，乙方应立即启动应急预案，并依法承担相应责任。4.合同争议：双方应通过友好协商解决争议。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程项目的设计、施工、验收等阶段。2.适用于建筑施工企业与业主、开发商、总承包商等之间的合同关系。3.适用于工程项目中的工程量清单、设计图纸、施工规范等文件的编制和提供。4.适用于工程项目施工过程中的进度管理、质量控制、安全生产等环节。5.适用于解决工程项目施工过程中出现的合同争议和违约行为。一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程量清单3.施工方案4.安全生产管理制度5.环保措施方案6.工程进度计划7.工程验收标准8.付款凭证9.变更协议10.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.施工方未按期完成工程：未按照合同约定的时间节点完成工程部分。2.施工方工程质量不符合约定：工程质量未达到合同约定的质量标准。3.业主未按约定支付合同价款：业主未按照合同约定的付款时间、金额支付价款。4.业主未提供施工条件：业主未按照合同约定的时间、地点提供施工所需的条件。5.双方未协商一致变更、解除或终止合同：合同变更、解除或终止未