非开挖施工合同的合同技巧

非开挖施工合同的合同技巧合同编号：__________非开挖施工合同地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于：2.施工方具备非开挖施工的资质和技术能力，愿意承担该工程的非开挖施工；3.双方本着平等互利的原则，经充分协商，达成如下协议：第一条施工内容1.1施工方应按照业主提供的工程设计方案和施工图纸，完成工程的非开挖施工。1.2施工方应确保施工过程符合相关法律法规、行业标准和规范。第二条施工期限2.1施工方应在本合同签订后____个工作日内，向业主提交施工进度计划。2.2施工方应按照进度计划完成施工，如有特殊情况导致施工延误，应提前向业主书面说明，并采取措施减轻或消除延误对业主的影响。第三条施工质量3.1施工方应保证施工质量符合工程设计要求和相关法律法规、行业标准。3.2施工过程中，业主或其委托的监理单位有权对施工质量进行监督检查，施工方应予以配合。3.3工程验收合格后，施工方应按照约定承担保修责任。第四条合同价格4.1双方协商确定工程合同价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。4.2施工方应按照合同约定进行施工，如有增减工程，双方应协商确定增减工程的价格。4.3合同价款支付方式：（1）业主在合同签订后____个工作日内，向施工方支付合同价款的____%；（2）工程验收合格后，业主向施工方支付合同价款的____%；（3）剩余合同价款，在保修期满后无质量问题的情况下，业主向施工方支付。第五条合同的变更和解除5.1合同履行过程中，如遇不可抗力等因素导致无法继续履行，双方可协商变更或解除合同。5.2双方协商一致，可变更或解除合同。变更或解除合同应签订书面协议，并经双方盖章生效。第六条违约责任6.1双方应严格按照本合同约定履行各自的权利和义务。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2施工方如未按照进度计划完成施工，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：逾期天数×日违约金金额（日违约金金额为合同价款的____%）。6.3业主如未按照约定支付合同价款，施工方有权暂停施工，业主应承担因此产生的额外费用。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。8.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（业主）：乙方（施工方）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.工程设计方案2.施工图纸3.进度计划4.工程验收报告5.保修证书6.违约金计算公式说明二、违约行为及认定：1.施工方未按照进度计划完成施工：认定：施工方未在约定时间内完成约定工作量。违约金：按照逾期天数乘以日违约金金额（合同价款的____%）计算。2.业主未按照约定支付合同价款：认定：业主未在约定期限内支付合同价款。违约责任：施工方有权暂停施工，并要求业主承担因此产生的额外费用。3.工程质量不符合约定：认定：工程质量未达到合同约定的标准。违约责任：施工方应按照约定承担返修责任。三、法律名词及解释：1.非开挖施工：在不破坏地面的情况下进行的管道铺设等工程。2.合同价款：双方约定的工程总费用。3.违约金：因违约行为而支付的惩罚性赔偿。4.保修责任：施工方对工程在一定期限内的质量问题承担修复责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工延误：解决办法：提前书面说明并采取措施减轻或消除延误影响。2.工程质量问题：解决办法：及时报告并按照约定承担返修责任。3.支付纠纷：解决办法：按照合同约定的支付方式和时间履行支付义务。4.合同变更或解除：解决办法：签订书面协议并经双方盖章生效