配电室安装施工合同正规范本(2024版)

编号：__________配电室安装施工合同正规范本((2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

配电室安装施工合同正规范本((2024版)合同目录第一章：合同主体及定义1.1合同双方主体1.2合同相关术语定义第二章：合同标的2.1配电室安装施工项目概述2.2施工地点及范围2.3施工内容和要求第三章：合同价格3.1合同总价3.2价格调整条款3.3支付方式及进度第四章：工期及进度4.1施工期限4.2施工进度计划4.3工期延误及赔偿第五章：施工质量5.1质量标准及要求5.2质量检查与验收5.3质量争议的处理第六章：安全生产与环保6.1安全生产责任6.2安全防护措施6.3环保要求及措施第七章：变更及解除合同7.1合同变更的条件及程序7.2合同解除的条件及程序第八章：违约责任8.1违约行为及责任8.2违约赔偿金额的计算方法第九章：争议解决9.1争议解决方式9.2诉讼管辖法院第十章：合同的生效、终止与解除10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件第十一章：合同的附件11.1施工图纸及技术文件11.2施工方案及施工组织设计第十二章：其他条款12.1保密条款12.2知识产权保护条款12.3不可抗力条款第十三章：合同的修订与补充13.1合同修订的条件及程序13.2合同补充协议的格式及签订第十四章：合同的解除、终止与废止14.1合同解除的条件及程序14.2合同终止的条件及程序14.3合同废止的条件及程序合同编号_________第一章：合同主体及定义1.1合同双方主体1.1.1甲方名称：__________1.1.2乙方名称：__________1.2合同相关术语定义1.2.1配电室：指用于供电系统中的电力配送和控制的房间。1.2.2施工：指根据合同约定进行的配电室安装工作。第二章：合同标的2.1配电室安装施工项目概述2.1.1项目名称：__________2.1.2项目地点：__________2.1.3项目规模：__________2.2施工地点及范围2.2.1施工地点：__________2.2.2施工范围：__________2.3施工内容和要求2.3.1施工内容：__________2.3.2施工要求：__________第三章：合同价格3.1合同总价3.1.1合同总价：__________3.1.2币种：__________3.2价格调整条款3.2.1价格调整的条件：__________3.2.2价格调整的程序：__________3.3支付方式及进度3.3.1支付方式：__________3.3.2支付进度：__________第四章：工期及进度4.1施工期限4.1.1施工开始日期：__________4.1.2施工结束日期：__________4.2施工进度计划4.2.1施工进度计划：__________4.3工期延误及赔偿4.3.1工期延误的原因：__________4.3.2工期延误的赔偿：__________第五章：施工质量5.1质量标准及要求5.1.1质量标准：__________5.1.2质量要求：__________5.2质量检查与验收5.2.1质量检查的程序：__________5.2.2验收标准及程序：__________5.3质量争议的处理5.3.1质量争议的处理方式：__________第六章：安全生产与环保6.1安全生产责任6.1.1安全生产的责任主体：__________6.1.2安全生产的措施：__________6.2安全防护措施6.2.1安全防护措施的内容：__________6.3环保要求及措施6.3.1环保要求：__________6.3.2环保措施：__________第八章：违约责任8.1违约行为及责任8.1.1违约行为的定义：__________8.1.2违约责任的形式：__________8.2违约赔偿金额的计算方法8.2.1赔偿金额的计算基础：__________8.2.2赔偿金额的计算方式：__________第九章：争议解决9.1争议解决方式9.1.1争议解决的途径：__________9.1.2仲裁或诉讼的选择：__________9.2诉讼管辖法院9.2.1管辖法院的选择：__________第十章：合同的生效、终止与解除10.1合同生效条件10.1.1合同生效的条件：__________10.1.2合同生效的证明文件：__________10.2合同终止条件10.2.1合同终止的条件：__________10.2.2合同终止的程序：__________10.3合同解除条件10.3.1合同解除的条件：__________10.3.2合同解除的程序：__________第十一章：合同的附件11.1施工图纸及技术文件11.1.1图纸和技术文件的提供：__________11.1.2图纸和技术文件的保护：__________11.2施工方案及施工组织设计11.2.1施工方案的提供：__________11.2.2施工组织设计的提交：__________第十二章：其他条款12.1保密条款12.1.1保密信息的定义：__________12.1.2保密信息的保护措施：__________12.2知识产权保护条款12.2.1知识产权的保护：__________12.2.2知识产权侵权的责任：__________12.3不可抗力条款12.3.1不可抗力的定义：__________12.3.2不可抗力的后果处理：__________第十三章：合同的修订与补充13.1合同修订的条件及程序13.1.1修订的条件：__________13.1.2修订的程序：__________13.2合同补充协议的格式及签订13.2.1补充协议的格式：__________13.2.2补充协议的签订程序：__________第十四章：合同的解除、终止与废止14.1合同解除的条件及程序14.1.1解除的条件：__________14.1.2解除的程序：__________14.2合同终止的条件及程序14.2.1终止的条件：__________14.2.2终止的程序：__________14.3合同废止的条件及程序14.3.1废止的条件：__________14.3.2废止的程序：__________[合同方签字处]甲方签字：__________日期：__________乙方签字：__________日期：__________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定材料供应商甲方有权指定乙方可使用的材料供应商。乙方可从甲方指定的供应商处购买材料，也可自行寻找供应商，但所购买的材料必须符合合同约定的质量标准。2.甲方监督施工甲方有权对施工过程进行监督，以确保工程质量和进度符合合同要求。甲方可在施工期间派员现场监督，并要求乙方按照甲方的指示进行施工。3.甲方变更工程甲方有权在合同签订后，根据实际情况变更工程内容或施工要求。如甲方提出变更，乙方应按照甲方的要求进行调整，并按照约定的价格和工期进行施工。4.甲方提前交付工程甲方有权要求乙方提前交付工程。如甲方提出提前交付，乙方应在不影响工程质量的前提下，尽力满足甲方的要求，并根据实际情况调整工期和进度。5.甲方解除合同甲方有权在合同履行过程中解除合同。如甲方提出解除合同，乙方应按照甲方的要求办理合同解除手续，并按照约定承担违约责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方负责工程设计乙方负责根据甲方的需求进行工程设计，并承担设计责任。乙方的设计应符合相关法律法规和行业标准，并确保工程质量和安全。2.乙方保证施工质量乙方应保证施工质量，按照约定的标准进行施工。如乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方进行整改，并承担相应责任。3.乙方按时交付工程乙方应按照约定的工期和进度按时交付工程。如乙方延迟交付工程，甲方有权要求乙方支付违约金，并根据实际情况追究乙方的责任。4.乙方保密甲方信息乙方应严格保密甲方提供的所有信息，包括但不限于技术资料、商业秘密等。如乙方泄露甲方信息，甲方有权要求乙方承担违约责任。5.乙方应对第三方提出的索赔负责如乙方在施工过程中侵犯第三方合法权益，或导致第三方遭受损失，乙方应承担全部责任和费用。甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介的责任第三方中介负责协调甲方和乙方之间的关系，并协助双方履行合同。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中出现的争议和问题。2.第三方中介的报酬第三方中介的报酬由双方协商确定。如双方对报酬有争议，第三方中介有权要求支付约定的报酬。3.第三方中介的违约责任如第三方中介未能履行合同义务，导致甲方和乙方遭受损失，第三方中介应承担相应的违约责任。4.第三方中介的保密义务第三方中介应严格保密甲方和乙方提供的所有信息，包括但不限于技术资料、商业秘密等。如第三方中介泄露甲方或乙方信息，甲方和乙方有权要求第三方中介承担违约责任。5.第三方中介的退出如第三方中介未能履行合同义务，或一方对第三方中介不满意，双方可协商解除中介服务，并按照约定承担相应责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.配电室施工设计图纸2.配电室施工技术规范3.配电室施工组织设计方案4.配电室施工安全防护措施方案5.配电室施工环境保护措施方案6.配电室施工进度计划7.配电室施工质量验收标准8.材料供应商名单及材料质量标准9.施工人员名单及资质证明10.合同履行过程中产生的所有往来函件及通讯记录二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付合同价款2.甲方未按约定提供施工场地和条件3.甲方未按约定提供技术资料和信息4.乙方未按约定时间完成施工5.乙方未按约定质量标准完成施工6.乙方未按约定安全标准进行施工7.乙方未按约定环境保护标准进行施工8.第三方中介未按约定提供协调和协助服务9.第三方中介未按约定保密双方信息10.任何一方未按约定履行合同义务，导致合同无法履行或造成损失三、法律名词及解释：1.违约行为：指合同一方或双方未履行合同约定的义务或违反合同条款的行为。2.合同履行：指合同双方按照约定履行合同义务的过程。3.合同价款：指合同双方约定的施工工程的报酬。4.施工场地：指合同约定的施工地点和环境。5.技术资料：指与施工工程相关的技术文件和信息。6.合同解除：指合同双方或一方按照约定或法律规定终止合同关系的行为。7.违约责任：指违约方因未履行合同义务而应承担的法律责任。8.第三方中介：指在合同履行过程中提供协调、协助服务的独立第三方。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：提前制定详细的施工计划，并严格按照计划执行，如有延误，及时与甲方沟通，协商调整工期。2.材料质量问题：严格把控材料采购渠道，对材料进行质量检验，发现问题及时更换或处理。3.安全事故发生：加强施工现场安全管理，定期进行安全培训，配备充足的安全设施，发生事故及时报告并处理。4.环境保护问题：遵守相关环保法规，采取